首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,工程项目的原施工进度双代号网络计划如图所示,该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两
【背景资料】 某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,工程项目的原施工进度双代号网络计划如图所示,该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两
admin
2012-10-09
51
问题
【背景资料】
某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,工程项目的原施工进度双代号网络计划如图所示,该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两项工作的施工),业主提出增加一项新的锅炉安装工程N,该项工作要求在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,以保证G工作在E和N工作完成后开始施工,根据承包商提出并经监理工程师审核批复,该项N工作施工时间需要3个月。根据施工计划安排,C、F、J工作和新增加工作N由同一套施工机械先后施工,现承包方提出由于增加工程N后,使总工期延长,因此提出延长工期3个月的索赔申请。
在工程施工过程中,在进行碳钢焊接管焊接安装施工后,检查发现管道出现堵塞,致使管路无法正常使用。
【问题】
承包商要求延长工期三个月的索赔合理吗?为什么?
选项
答案
承包商要求延长工期3个月的索赔不合理。因为增加了工作N后的总工期应按下图计算: [*] 根据计算,增加N工作后工期由原来的18个月延长到20个月,所以应给承包方顺延工期2个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9Vsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《水工混凝土施工规范》SDJ207—82,水利水电工程施工中,跨度≤2m的混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的()后才能拆除。
根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378—2007,下列关于水利水电工程土石方开挖施工的说法错误的是()。
大中型水利水电工程建设项目用地,应当依法申请并办理审批手续,实行()。
某水利工程施工项目经过招标,建设单位选定A公司为中标单位。双方在施工合同中约定,A公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业公司,业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件:事件1:施工招
事故处理需要进行重大设计变更的,必须经()审定后方可实施。
某水利工程施工项目,批复的初步设计工期为200天,招标文件中的工期为190天。发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》,与施工单位签订了施工合同,协议书中的工期为185天,则该工程的合同工期应为()天。
下列关于混凝土工程计量与支付的说法正确的是()。
堆石坝过渡料压实检查,试坑直径为最大粒径的(),试坑深度为碾压层厚。
集自动测距、测角、计算和数据自动记录及传输功能于一体的自动化、数字化及智能化的三维坐标测量与定位系统的是()。
随机试题
A.垂体后叶素B.麦角C.乳酸依沙吖啶D.缩宫素E.麦角新碱预防产后出血可在胎儿前肩娩出后立即静脉注射10U的是:
仪表被磁场影响时所产生的误差是________误差。
Peterwas______thatthereshouldbenomisunderstandingonthatpoint.
不易燃的化学消毒剂是
若当事人对付款地未有约定,现乙公司以甲公司为被告,要求支付货款,则应由何地法院管辖?若乙公司将甲公司与丙公司均诉至法院的,甲公司与丙公司的诉讼地位如何?为什么?应由何地法院管辖?为什么?若乙公司仅将丙公司诉至法院的,则其管辖法院为何地法院?为什么?
红黏土作为一种特殊土,地基勘察时要注意的事项有(),
小李有1000元现金,他的下列行为不属于投资的是()。
克孜尔千佛洞有“戈壁明珠”之誉,以()个窟尚存的精美壁画著称于世。
中国证券监督管理委员会
PassageFourWhatdoes"crack"(Para.3)meaninthecontext?
最新回复
(
0
)