首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程项目在施工过程中,发生如下事件: 事件1:在基础开挖过程中,个别部位实际土质与业主在招标时提供的参考资料中给定的地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序的持续时间增加了4天。 事件2:施工单位为了保证质量,扩大了基坑底面
某公路工程项目在施工过程中,发生如下事件: 事件1:在基础开挖过程中,个别部位实际土质与业主在招标时提供的参考资料中给定的地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序的持续时间增加了4天。 事件2:施工单位为了保证质量,扩大了基坑底面
admin
2022-03-24
41
问题
某公路工程项目在施工过程中,发生如下事件:
事件1:在基础开挖过程中,个别部位实际土质与业主在招标时提供的参考资料中给定的地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序的持续时间增加了4天。
事件2:施工单位为了保证质量,扩大了基坑底面尺寸,造成开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序的持续时间增加了3天;
事件3:在基础砌筑过程中,因业主提供的施工图纸有误,实际工程量增加3.8万元,相应工序的持续时间增加了2天;
事件4:当年进入雨季施工,恰逢30年一遇的大暴雨,造成停工损失2.5万元。工期增加了4天。
在以上事件中,除事件4外,其余事件均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件,施工单位按照合同约定提出如下索赔要求:
(1)增加合同工期13天;
(2)增加费用11.8万元。
问题:
施工单位针对施工过程中所发生的上述事件提出的费用索赔和工期索赔是否成立,为什么?
选项
答案
事件1:施工单位针对事件1所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为业主提供的参考资料不构成合同文件,对于业主提供的参考资料,施工单位应对自己就该资料的解释、推论和使用负责,这是承包人应承担的风险。 事件2:施工单位针对事件2所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为扩大基坑底面尺寸并非监理工程师下达变更指令所致,该工作属于承包人采取的质量保证措施。 事件3:施工单位针对事件3所提出的费用索赔成立,因为这是由于业主提供的施工图纸有误。工期索赔不成立,因该延误未发生在关键线路上,对总工期并无影响。 事件4:施工单位针对事件4所提出的费用索赔不成立,工期索赔成立。因为该事件是由于异常恶劣的气候条件造成的,承包人不应得到费用补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AXq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
招标人选择招标代理机构时,()不是必须满足的条件。
有关招标代理机构的说法错误的是()。
监理在选定其他合同承包人的过程中仅有()。
监理投标中,对各投标人的综合能力进行对比通常采用的方法是()。
有下列()情形之一的,法定代理或者指定代理终止。①被代理人取得或者恢复民事行为能力;②被代理人或者代理人死亡;③代理人丧失民事行为能力;④指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;⑤由其他原因引起的被代理人和代
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求,维护当事人双方的合法权益。
甲公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。
有关工作程序的术语有( )。
在( )中,所谓成本即监理咨询单位为了开展工作而需花费的人员与物资费用,而且有一个规定完成该项设备工程的时间进度。而酬金是当事人双方根据技术知识和为了进行管理而以投入力量的水平为基础,协商确定的金额。
( )这一合同广泛用于一般性计划和可行性研究、设计、详细设计和施工、技术援助等监理(咨询)活动。
随机试题
习近平视察北京军区时指出,要坚持把思想政治建设摆在首位,坚持不懈用中国特色社会理论体系武装官兵,持续培养当代革命军人核心价值观,发展先进军事文化,加强各级党组织建设,确保思想政治上特别纯洁、特别过硬、______。()
解决劳动争议的方式有
常用来救治昏迷、晕厥、高热患者的腧穴是
男性,32岁,十二指肠溃疡病史1年,口服药物治疗,因12小时前呕吐鲜血来诊,血压为80/50mmHg,输血1000ml后,血压仍有波动。查体:贫血貌,剑突下压痛,腹软,此病人最适宜的治疗方法是
【背景资料】某新建住宅工程,建筑面积1.5万平方面,地下2层,地上11层,钢筋混凝土剪力墙结构,室内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块,水泥砂浆砌筑。室内卫生间采用聚氨酯防水涂料,水泥砂浆粘贴陶瓷饰面板。一批φ8钢筋进场后,施工单位及时通知
下列不属于资本市场金融工具的是()。
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。
德育工作的基本途径是()。
好的散文不会让读者感到与作者生疏。作者在描摹眼中世界的同时,也在清晰地勾画着自身的影像。实际上,______,无论作品本身是优是劣。“作者形象”并不等同于作家的自画像,它是作家灵魂的投影,是展现在文字中的一种人生境界,是写作视角和阅读视角综合的结果。填入画
【26】【45】
最新回复
(
0
)