首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。 1. 某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。 1. 某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)
admin
2010-03-16
94
问题
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。
1. 某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表7-3中所列标准补偿;
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30 000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10 000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20 000元,工期延误8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,必须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18 000元,措施费增加2 000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
问题
分析以上各事件中监理工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
选项
答案
监理工程师对施工索赔的审核批准如下。 事件1:不应该批准。 理由:这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2:不应该批准。 理由:施工单位为确定安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3:应该批准。 理由:这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4:应该批准。 理由:是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5:应该批准。 理由:由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Adv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
通常设备监理工程师可以以()为理由,反驳承包商的索赔。
设备委托监理合同按合同内容进行分类分为()。
设备工程项目由原有企业投资的,()就是委托人。
项目建设的开展应符合()。
由于非监理人自己原因使监理工作受到()或者终止监理服务,监理人应当将此种情况与可能产生的影响及时通知委托人。
监理报酬包括()。
引进设备合同变更是合同()的变更。
设备采购方以()为对价。
下列不属于构成合同文件的选项有()。
在收到承包商根据合同发出的最终报表和结清证明后28天内,工程师应向业主颁发最终付款证书,其中说明()。
随机试题
因为分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更而引起的措施项目发生变化,且造成了施工组织设计或施工方案变更,可调整的方式有()。
根据心理学家韦纳的归因理论,影响成功或失败的六大原因中属于不可控的因素有()。
下列各项中,不属于外币货币性项目的有()。
具体规定国家各级各类学校性质、任务、入学条件、修业年限以及彼此之间关系的是()
甲公司诉乙公司合同纠纷一案,双方达成涮解协议。法院制作调解书并送达双方当事人后,发现调解书的内容与双方达成的调解协议不一致。法院做法正确的是()。
土断
A、 B、 C、 D、 A
Hopemaybethelovely,lyrical,inspiringthingmanypeoplebelieveitis—"thethingwithfeathers,"asEmilyDickinsoncalled
A.actionB.butC.distractedD.absurdE.analogiesF.pullG.copyH.authorsI.concentratedJ.appearedK.livelyL
Thetimeofyearababyisborncanshapewhatprofessiontheywillembarkoninlaterlife,anewresearchhassuggested.Being
最新回复
(
0
)