某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工： ①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天； ②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天； ③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10

admin2013-08-02 15

问题某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工：
①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；
②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；
③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；
④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为( )天。

选项 A、13
B、15
C、19
D、27

答案C

解析根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。题中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BS0w777K

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程施工管理

二级建造师

北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。对此，北方建筑公司可以采取的维权途径有()。

工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。

施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

根据我国《环境影响评价法》的规定，对于规划、建设后对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的项目，建设单位应当()。

下列可以不进行招标的项目是()。

某勘察公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有()。

确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。

注册建造师甲于2010年10月20日由于违反工程建设强制性标准，被建设行政机关处以吊销注册执业证书的处罚。根据有关规定，甲至少在()之后才能申请注册。

当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。

下列各项中，治疗肠痈的药物有

下列哪几项是眩晕痰湿中阻证的症状特点

下列各项关于初乳的叙述中，哪个不正确

在非金属材料中，具有较高抗压、耐酸碱腐蚀、耐磨性能，并适用于高温条件，但其脆性大、承受冲击载荷的能力低，此种材料为()。

当进口货物的完税价格不能按照成交价格确定时，海关应当依次使用相应的方法估定完税价格，依次使用的正确顺序是：

理财规划的必备基础是做好(　　)。

小王投资1年期国债100万元人民币，国债利率为10%；小李将20万元人民币投资于股票市场，1年后再卖出全部股票，收回资金总额为30万元人民币，则比较小王与小李的绝对收益，下列说法正确的是()。

火力投射密度是指军事行动中军事部门在单位时间内的最大弹药发射量。它是现代军事学中衡量作战部队战斗力的重要指标之一。根据上述定义，以下属于通过增大火力投射密度来加强部队战斗力的是()。

Isanti-whitebiasaproblem?Anewstudysayswhitesthinkdiscriminationagainstthemisabiggerproblemthananti-blackbias

可以将高级语言的源程序翻译成可执行程序的是（）。

建设工程施工管理

二级建造师

北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。对此，北方建筑公司可以采取的维权途径有()。

工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。

施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

根据我国《环境影响评价法》的规定，对于规划、建设后对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的项目，建设单位应当()。

下列可以不进行招标的项目是()。

某勘察公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有()。

确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。

注册建造师甲于2010年10月20日由于违反工程建设强制性标准，被建设行政机关处以吊销注册执业证书的处罚。根据有关规定，甲至少在()之后才能申请注册。

当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。

下列各项中，治疗肠痈的药物有

下列哪几项是眩晕痰湿中阻证的症状特点

下列各项关于初乳的叙述中，哪个不正确

在非金属材料中，具有较高抗压、耐酸碱腐蚀、耐磨性能，并适用于高温条件，但其脆性大、承受冲击载荷的能力低，此种材料为()。

当进口货物的完税价格不能按照成交价格确定时，海关应当依次使用相应的方法估定完税价格，依次使用的正确顺序是：

理财规划的必备基础是做好( )。

小王投资1年期国债100万元人民币，国债利率为10%；小李将20万元人民币投资于股票市场，1年后再卖出全部股票，收回资金总额为30万元人民币，则比较小王与小李的绝对收益，下列说法正确的是()。

火力投射密度是指军事行动中军事部门在单位时间内的最大弹药发射量。它是现代军事学中衡量作战部队战斗力的重要指标之一。根据上述定义，以下属于通过增大火力投射密度来加强部队战斗力的是()。

Isanti-whitebiasaproblem?Anewstudysayswhitesthinkdiscriminationagainstthemisabiggerproblemthananti-blackbias

可以将高级语言的源程序翻译成可执行程序的是（）。

理财规划的必备基础是做好(　　)。