首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路建设项目,业主与施工单位签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭遇特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到大损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下: 1.遭特大暴风
某高速公路建设项目,业主与施工单位签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭遇特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到大损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下: 1.遭特大暴风
admin
2010-06-28
69
问题
某高速公路建设项目,业主与施工单位签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭遇特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到大损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下:
1.遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力,是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
2.给已建部分工程造成破坏,损失22万元,其修复费用应由业主承担,施工单位不承担修复的经济责任。
3.施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元,业主应给予赔偿。
4.施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失6万元,由于现场停工造成台班费损失3万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元,业主应予以支付。
5.因特大暴风雨和洪水造成工地停工10d,要求合同工期顺延10d。
6.由于工程破坏,现场清理需费用2万元,业主应予以支付。
问题
不可抗力发生风险承担的原则是什么?
选项
答案
不可抗力风险承担责任的原则: (1)工程本身的损害由业主承担。 (2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担。 (4)所需清理工作的费用,由业主承担。 (5)工期给予顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Cv9u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某供热管线工程项目,承包商根据施工承包合同规定.在开工前编制了该项目的施工进度计划,如图5—1所示。经项目业主确认后承包商按该计划实施。在施工过程中,发生了下列事件:事件1:施工到第2个月时,业主要求增加一项工作
【背景资料】某城市桥梁工程的钻孔灌注桩成孔方法采用正循环回转钻孔原理,在钻孔的过程中产生了钻孔偏斜,施工人员采取了补救措施后,才使得钻孔顺利进行。该施工单位档案管理人员对施工全过程中形成的施工技术文件进行了组卷,卷内的文件排列顺序依次是
【背景资料】某城市桥梁工程项目,施工人员进行大体积混凝土墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法如下。(1)在墩台基础中埋放了厚度为120mm的石块,且埋放的石块体积为混凝土结构体积的20%。(2)在浇筑混凝土时选择在一天中气
【背景资料】某桥梁工程施工前,施工单位了解了工程地点的地形、工程地质、水文地质和水文条件,掌握了地基土壤种类及其物理力学性质、各层土的厚度及标志、周围地区地下水位和地面排水情况,并办理了设计提供的控制桩的交接手续。施工单位为了做好桥梁工
【背景资料】某施工单位承接了一项市政排水管道工程,基槽采用明挖法放坡开挖施工,宽度为6.5m,开挖深度为5m,场地内地下水位位于地表下1m,施工单位拟采用单排井点降水,井点的布置方式和降深等示意图如图3—1、图3—2所示。施工单
【背景资料】某项目部承建居民区施工道路工程,制订了详细的交通导行方案,统一设置了各种交通标志、隔离设施、夜间警示信号,沿街居民出入口设置了足够的照明装置。工程要求设立降水井,设计提供了地下管线资料。施工中发生如下事件。事件1
土压式盾构掘进时,理想地层的土特性是()。
【背景资料】A公司承建一座桥梁工程,将跨河桥的桥台土方开挖工程分包给B公司,桥台基坑底尺寸为50×8m,深4.5m;施工期河道水位为一4.0m,基坑顶远离河道一侧设置钢场和施工便道(用于弃土和混凝土运输及浇筑)。基坑开挖图如下。
三种渗沟均应设置()。
为检查维修渗沟而设置的检查井,宜设置的地点有()。
随机试题
某县公安局立案侦查后,将没有事实证明有重大嫌疑的张某拘留,之后提请县人民检察院批准速捕,县人民检察院予以批准。此时张某已被拘留10天。县人民检察院批准后向县人民法院提起公诉。县人民法院审理此案后,判处张某有期徒刑4年。张某不服,依法提起上诉,二审法院维持原
A、Tohelphimputtheoverheadprojectoronthetable.B、Toinstalltheoverheadprojectorforhim.C、Toshowhimhowtodoapr
1976年美国学者提出的医患关系基本模式是
通过对一些有关基本量的测量,以确定被测量值的测量方法,这种方法叫做____________。
经检测,一组混凝土标准试件28天的抗压强度为27~29MPa,则其强度等级应定为()。【2008年真题】
根据以下资料,回答111—115题2008届从事第二产业的本科毕业生占其就业总数的比重约是()。
王某因倒卖外汇于1995年9月被法院以投机倒把罪判处有期徒刑5年。刑法修订并生效后,王某提出申诉,理由是现行刑法无此罪名,要求改判无罪。则法院应当()。
Readthefollowingtextandmatcheachofthenumbereditemsintheleftcolumntoitscorrespondinginformationintherightco
Windows NT是一个独立于硬件平台的操作系统,Windows NT的执行体被称为(45)的结合;Windows NT是以(46)方式集中管理并组织网络的;UNIX是一个(47)操作系统;关于Windows NT内核的说法,选项(48)是不正确的。
在表单中确定控件是否可见的属性是______。
最新回复
(
0
)