首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图28320100一5所示。 该工程在施工过程中发
[背景资料] 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图28320100一5所示。 该工程在施工过程中发
admin
2016-07-28
68
问题
[背景资料]
某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图28320100一5所示。
该工程在施工过程中发生了如下情况:
(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
(4)桥梁结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
针对上述情况,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告。
施工过程中还发生了如下事件:
事件一:项目部在路基填筑前,委托有资质的试验室进行了标准击实试验,报项目技术负责人批准后实施。
事件二:路基分层填筑时,施工单位在检验了有关指标后并经专业监理工程师验收后进行一层的填筑,总监理工程师对压实度指标有怀疑,要求施工单位重新取样检验,经重新检验后不合格。施工单位向监理工程师提出,分层填筑经过了专业监理工程师的验收,现在检验不合格是监理工程师失职造成的,要求监理单位给予工期和费用索赔。
问题:
施工单位租赁土方机械用于工作A、B,日租金为1500元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?
选项
答案
(1)施工单位应得到10天的租金补偿,补偿费用为10×1500=1.5(万元)。 (2)理由:因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天,工作B不予补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Cxkw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
在国内工程总承包中,往往同时存在()等方面风险。
混凝土拌合物坍落度的检测,每一工作班或每一单元结构物不应少于()次。
金属螺旋管道进场时,应检查和检验的项目有()。
土质路基压实要求包括()、适宜的压实厚度等内容。
开工前编制工程测量方案应根据()。
明挖法施工地铁区间隧道结构一般为整体浇筑或装配式矩形结构,其优点是()。
对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差()mm。
测量工作对箱涵顶进很重要,必须(),做好记录并报告现场指挥。
随机试题
现阶段在软弱地层中修建地铁和交通隧道以及各种用途管道最先进的、应用广泛的施工方法之一是()。
某设备4年前的原始成本为10000元,目前的账面价值是4000元,可变现净值为1500元,在进行设备更新分析时,应视为沉没成本的是()元。
下列各项中可以由税务机关按照房地产评估价格计算征收土地增值税的有()。
下列选项中,()不是反映留存收益的账户。
Itwasabusymorning,about8:30,whenanelderlygentlemaninhis80scametothehospital.Iheardhimsayingtothenurseth
我国代表机关的组成方式是()。
被告人,江某,男,32岁,无业;被告人,苏某,男,35岁,农民。2004年6月,被告人江某租房开办“一品香餐馆”,同年8月更名为“一品香茶庄”,店内增设酒吧、卡拉OK包房。由于经营无起色,为了增加营业收入,被告人江某从10月份起以当歌厅小姐为名,通过招募
阅读材料,回答问题:历史上曾经有过多种传染病,如天花、疟疾、霍乱、结核病、艾滋病、疯牛病、非典等夺去了成千上万人的生命。人类从未放弃过与疾病斗争的努力,随着人类对各种疾病认识的不断深入,多种疫苗得以成功研制。1885年狂犬病疫苗问世,1921年预
设f(χ)在[0,1]上连续,且满足f(0)=1,f′(χ)=f(χ)+aχ-a,求f(χ),并求a的值,使曲线y=f(χ)与χ=0,yχ0,χ=1所围平面图形绕χ轴旋转一周所得体积最小.
AlltherecentnewsonAIDSisbad.ThedeathofRockHudson【C1】______publicconcernaboutthe【C2】______almosttothepointofp
最新回复
(
0
)