首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路大型互通式立交桥工程,经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同。该互通式立体交叉工程红线周边居民较密集。工程开工前承包人上报了施工组织计划并获得批准。 施工过程中发生如下事件: 事件1:原计划4月30日全部完成的征地拆迁工作
某高速公路大型互通式立交桥工程,经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同。该互通式立体交叉工程红线周边居民较密集。工程开工前承包人上报了施工组织计划并获得批准。 施工过程中发生如下事件: 事件1:原计划4月30日全部完成的征地拆迁工作
admin
2022-03-24
22
问题
某高速公路大型互通式立交桥工程,经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同。该互通式立体交叉工程红线周边居民较密集。工程开工前承包人上报了施工组织计划并获得批准。
施工过程中发生如下事件:
事件1:原计划4月30日全部完成的征地拆迁工作至5月15日才完成,导致部分桩基无法按计划施工,其中某部分处于进度网络图关键线路的桩基计划开工时间为5月6日,因此推迟至16日开工,造成窝工600工日(每工日工资40元),设备A闲置60台班(计日工单价为1500元/台班,投标文件中该设备固定费用1000元/台班),设备B闲置75台班(计日工单价为1200元/台班,投标文件中该设备固定费用800元/台班)。
事件1发生后,承包人向监理工程师提交了索赔报告,要求延长工期15天,并补偿费用204000元(计算式为:600×40+60×1500+75×1200)、利润20400元。
事件2:施工至6月10日,因部分桩基与红线外居民房屋较近,冲击锥成孔产生的振动对民房影响较大,被居民阻拦施工,被迫停工10天,该工序处于批准的施工进度计划关键线路上。经业主、监理工程师、承包人三方协商决定改用回旋钻成孔。调运更换机械及窝工损失20万元,因更改施工工艺导致后续施工费用增加30万元。
事件2发生后,承包人向监理工程师提交了索赔报告,要求延长工期10天,并补偿费用50万元。
事件3:该工程进入上部结构施工后,突然接到业主通知因市政规划原因该工程需要暂停施工,等待重新设计。接到通知时,除主线外,匝道桥已搭设支架800t,经测算搭拆工费为400元/t,已制作模板4000m
2
,每平方综合费用为80元,完成钢筋制作400t,钢筋清单综合单价为6000元/t,当时的废钢材回收价格为1000元/t,地面硬化及其他费用20万元。90天后业主下发了新施工图并要求按新设计进行施工。新设计导致原设计匝道部分全部不能利用,报废工程500万元(实体已计量支付)。
事件3发生后,承包人向监理工程师提交了索赔报告,要求延长工期90天,并补偿费用824万元(计算式为:800×400+4000×80+400×6000+200000+5000000)。
问题:
(1)承包人针对事件3提出的索赔要求能否成立?为什么?
(2)承包人针对事件3提出延长工期90天的要求是否合理?为什么?
(3)承包人针对事件3提出的索赔824万元的要求是否合理?为什么?计算事件3索赔的费用。
选项
答案
(1)承包人针对事件3提出的索赔要求成立。因为停工是由于市政规划原因导致设计变更所致,而非承包人的原因或责任。 (2)承包人针对事件3提出延长工期90天的要求合理。因为由于市政规划原因导致设计变更使合同工程停工90天。 (3)承包人针对事件3提出的索赔824万元的要求不合理。 因为计算费用索赔时钢筋应计算回收价值,报废工程已按工程实体进行了计量支付,索赔时不再予以计算,结算时按实际完成数量和清单综合单价进行结算,并在结算书中填写“报废工程一览表”。 承包人应获得的补偿费用为: 800×400+4000×80+400×(6000-1000)+200000=2840000(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DHq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后,如果一方当事人不履行裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。
保险合同中,保险人的主要义务是()。
安装调试前,供货方的技术人员应向安装调试施工人员进行(),讲解和示范要进行工作的程序和方法。
在合同履行期间,委托人要求终止或解除合同,关于委托人的违约责任,下列说法错误的是()。
下列不能授予专利权的是()。①科学发现;②科学发明;③活动规则;④疾病治疗方法
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,()日合同成立。
《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
作为评审标书优劣的方法中,评标价法是以()为准。
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须招标的项目,其中总投资在()万元以上必须招标。
随机试题
下述有关关节的叙述哪项错误
痰液呈黑色常见于( )
A.血尿酸升高B.支气管痉挛C.血钠升高D.外周水肿E.血钾升高倍他洛尔所致的主要不良反应是()。
[2005年,第63题]受拉杆如图5.2-2,其中在BC段内()。
甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位,项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工,以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明实施后对甲公司作出了罚款20元的处罚决定,甲公司不服提前行政诉讼,经二审法院判决甲公司败诉。甲公
算机网络的正确定义是()。
根据边际消费倾向递减规律,我国在扩大内需过程中重点增加中低收入阶层的收入,能更好地增加社会消费。
《第三版巴塞尔协议》进一步提高了监管资本的最低要求,包括()。
Whatismostremarkableabouttheproposalmadebythetwoscientists?Whichofthefollowingcanbestdescribetheattitudeof
以下内容中不属VBA提供的数据验证函数是()。
最新回复
(
0
)