首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。 施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。 该工程在施工过程中发生了如下情况:(1)因地质勘
背景 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。 施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。 该工程在施工过程中发生了如下情况:(1)因地质勘
admin
2014-02-19
72
问题
背景
某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。
该工程在施工过程中发生了如下情况:(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。(4)桥梁结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
针对上述情况,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告。
施工过程中还发生了如下事件:
事件1:项目部在路基填筑前,委托有资质的试验室进行了标准击实试验,报项目技术负责人批准后实施。
事件2:路基分层填筑时,施工单位在检验了有关指标后并经专业监理工程师验收后进行上一层的填筑,后总监对压实度指标有怀疑,要求施工单位重新取样检验,经重新检验后不合格。施工单位向监理工程师提出,分层填筑经过了专业监理工程师的验收,现在检验不合格是监理工程师失职造成的,要求监理单位给予工期和费用索赔。
对于施工过程中发生的情况,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
选项
答案
情况(1):不能获得工期补偿,因为工作A延期没有超过总时差;可以获得费用补偿,因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位应承担的风险。 情况(2):不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误,应由承包商承担该风险。 情况(3):不能获得工期补偿,因为虽由建设单位承担不可抗力的工期风险,但工作C是非关键工作,延期没有超过总时差;不能获得费用补偿,因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。 情况(4):能获得工期和费用补偿,因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
解析
根据背景资料可知,在情况(1)中,是由于地质勘探报告不详造成的工期延误和费用损失,这是由于建设单位提供的勘探报告不实造成的,但是由于情况(1)中A工作不在关键路线上且其拖期没有超过总时差,对总工期造不成影响,所以施工单位不能提出工期补偿,可以提出费用补偿;情况(2)中是由于基坑开挖时边坡支撑失稳塌陷造成的,属于施工单位的责任,所以施工单位不能提出工期补偿和费用补偿;情况(3)中是由于不可抗力造成的施工单位的供电设施发生火灾,建设单位应承担不可抗力的工期风险,不可抗力造成的费用应由双方分剐承担各自的费用损失,但由于C工作不在关键路线上,延期没有超过总时差,所以C工作延期对总工期没有影响,施工单位不能提出工期补偿,同时也不能获得费用补偿;情况(4)中是由于建设单位提出工程变更造成的,所造成的工期延误和费用损失应由建设单位承担,E工作处在关键路线上,其总时差为零,所造成的工期延误天数为30天,施工单位可以获得工期补偿和费用补偿。根据前面的分析可知,在情况(1)和情况(2)中施工单位不能获得工期补偿,在情况(3)和情况(4)中可以获得工期补偿,施工最终可获得的工期补偿天数为30天。根据前面的分析可知,情况(1)中A工作施工单位可以获得费用补偿,情况(2)中B工作施工单位不能获得工期补偿,所以根据A工作延误的天数,可以计算出施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用为10×1500=1.5(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Fv2u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
轨道结构应具有足够的()和适量弹性,以确保列车安全、平稳、快速运行和乘客舒适等组成的构筑物。
背景:某地铁区间隧道采用盾构法施工,盾构直径6.5m,盾构区间长1328m,隧道平均覆土11.5m。项目部采取了以下职业健康安全管理措施:一是对参加盾构施工的机械工和辅助生产工人进行安全技术知识的教育;二是在隧道内安装了轴流式通风机和照明设施;三是项目部
背景:某城市输水管线长4.28km,DN1200钢管,管道埋深约5.0m,管线位于城市主干道路的非机动车道上。采用明开槽方法施工,沟槽土质为回填杂土及粉砂土。受交通条件制约,沟槽土方挖运和吊车下管安排在晚10时~次日早6时进行,项目部办理了管线开挖占路手
关于基坑监测点布置的说法正确的是()。
装配式预应力水池吊装的质量要点包括()。
关于水泥土搅拌法地基加固处理说法,正确的有()。
可通过重型或轻型标准击实试验,求得现场()和室内最大干密度的比值。
城市轨道交通车站结构形式分为()。
刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是()土压力。
【背景资料】某公路承建城市主干道的地下隧道工程,长520m,为单位双重类型钢筋混泥土结构,采用明抢暗做法施工、隧道基坑深10m间隔安全等级为一级,基坑支护与结构设计断面示意图如图5—1所示,围护桩为钻孔灌注桩:截水帷幕为双排水泥土搅拌桩,两道
随机试题
下列情况中,人民法院对国内仲裁裁决不予执行的是
男性,36岁,口内多处溃疡,疼痛不能进食来诊。检查双颊及舌黏膜,可见小米粒的溃疡十余个,散在分布,周围黏膜广泛充血红肿。以往曾有多次类似发作病史。该患者应诊断为
Oligomericenzyme
关于纵隔肿瘤,下列知识哪项不对
马斯洛将人的基本需要分为五个层次,由低到高依次为
下列各项中,属于会计人员强化服务行为的有()。
关于可交换债券,下列说法正确的有( )。
丙公司是一家以创新为中心的粮食产品生产公司,为了满足消费者的新鲜感,现将优质的大米配上玉米、燕麦等加工成混合保健食品,开发出一些特种大米的系列食品。由此可以分析出丙公司采用的战略是()。
个案服务工作中,所谓评估是指对个案工作的服务效果和效率进行评定。它的主要内容不涉及()。
HarrygotthecoldshoulderwhenheaskedtohaveadatewithMary.
最新回复
(
0
)