首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。工程实施过程中发生了下列事件:事件l:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别
某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。工程实施过程中发生了下列事件:事件l:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别
admin
2012-10-05
89
问题
某广场地下车库工程,建筑面积18000m
2
。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。工程实施过程中发生了下列事件:事件l:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表。
事件2:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件3:在施工过程中,该工程所在地连续下了6d特大暴雨(超过了当地近10年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):(1)工程清理、恢复费用18万元;(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元;(3)人员伤亡善后费用62万元;(4)工期顺延6d。
事件3中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
选项
答案
事件3中,施工单位的索赔要求是否成立的判断及理由。(1)T程清理、恢复费用18万元的索赔要求成立。理由:不可抗力事件发生后,工程所需清理、修复费用,由发包人承担。(2)施T机械设备重新购置和修理费用29万元的索赔要求不成立。理由:不可抗力事件发生后,承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。(3)人员伤亡善后费用62万元的索赔要求不成立。理由:不可抗力事件发生后,工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。(4)工期顺延6d的索赔要求成立。理由:不可抗力事件发生后,延误的工期相应顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G2Nw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某二级公路跨河大桥,左岸引桥结构为11跨20m预应力混凝土简支粱桥,柱式墩1.5m桩基础。0号桥台至6号墩桩长12~14m,靠近主桥四跨桩长超过20m。由于该河段枯水期长,且左岸地质水文条件较好,故引桥桩基采用人工挖孔方法施工,挖孔桩
背景资料:某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150
背景资料:某公司承包了一条单跨隧道,隧道长度为800m,跨度为15m,地质条件复杂。设计采用浅埋暗挖法进行施工,其中支护结构有建设单位直接分包给一家专业施工单位。施工准备阶段,某公司项目部建立了现场管理体系,设置了组织机构,确定了项目经
背景资料:某高速公路第五施工合同段地处城郊,主要工程为路基填筑施工。其中K48+010~K48+328段原为路基土方填筑,因当地经济发展和交通规划需要,经各方协商,决定将该段路基填筑变更为(5×20+3×36+5×20)m预应力钢筋混凝土箱梁桥,
根据《公路工程质量监督规定》的规定,建设单位对未经工程质量检测或者质量检测不合格的工程,按照合格工程组织交工验收的,责令改正,处工程合同价款()以下的罚款。
关于级配碎石基层施工的说法,正确的的是()。
为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒的沥青薄层称为()。
落锤弯沉仪法利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉,属于动态弯沉,并能反算路面的回弹模量,快速连续测定,使用时应采用贝克曼梁法进行()。
无支护加固坑壁的基坑开挖的条件是()。
下列不属于拱式明洞按荷载分布的分类是()。
随机试题
工业品交易主要采取的国际市场分销渠道是()
A、肠内营养B、肠外营养C、两者均是D、两者均否胃炎采用
肾病综合征低蛋白血症的主要原因是
A.醋酸纤维素B.乙醇C.聚氧化乙烯(PEO)D.氯化钠E.1.5%CMC-Na溶液
关于不予受理、驳回起诉及驳回诉讼请求。下列说法中错误的有:()
土地鉴定委员会中设委员长,可以代表委员会负责全面工作。委员长由委员相互选举而决定。委员会的会议由委员长召集,如果设有委员长和()名以上委员参加,不能开会,委员会的议事,经出席者过半数同意才能决定,如果同意或不同意的人数相等,则()。
在道路岩土工程中应用的土工合成材料具有()等功能。
大连商品交易所豆粕期货合约交割月份中包括8月和10月。()
下列公民、法人或者其他组织提起的行政诉讼,人民法院不予受理的有()。
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:
最新回复
(
0
)