指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。该工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。

admin2009-11-28 50

问题指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。
该工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。

选项

答案该工程的实际工期延误为47d，应批准的工期延长为32d。其中，新增工程属于业主应承担的责任，应批准工期延长11d(7月28日至8月7日)。图样延误属于业主应承担的责任，应批准延长工期为15d(8月29日～9月12日)。停电属于业主应承担的责任，应批准工期延长为3d。施工机构延误属于承包商责任，不予批准延长工期。特大暴雨造成的工期延误属于业主应承担的风险范围，但8月24～8月25日属于承包商机械未到场延误在先，不予索赔，应批准工期延长3d(8月26日～8月28日)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GHey777K

本试题收录于：招标采购合同管理题库招标师分类

招标采购合同管理

招标师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。该工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。

招标采购合同管理

招标师

实验室设备显示缺陷或者超出规定要求时，实验室应该启动()程序。

总体技术状况评定为4类的桥梁，对应的养护措施为()。

钻芯法的混凝土芯样试件内不宜含有钢筋，如不能满足此要求，则应符合以下规定()。

配筋混凝土桥梁承载能力检算评定，承载能力检算系数z1的取值与以下哪个参数有关()。

桥梁工程中的石料强度试验的立方体试件尺寸为()。

基层、底基层施工过程中，前场质量控制检验每天取样的击实试验应不少于3次平行试验，且相互之间的最大于密度差值应不大于0.02g/cm3；否则，应重新进行试验，并取平均值作为当天压实度检测标准()。

下列()申请人有权向省级以上质量技术监督部门提出质量鉴定申请。

检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度报告，年度报告的内容必须包括()。

试回答下列关于接地电阻的问题。接地电阻测试仪的类型有()。

在相同的条件下，进行了n次试验，在这n次试验中，事件A发生的次数m，比值m/n称为事件A发生的()。

初产妇，27岁。妊娠32周，阴道少量流血及规律腹痛2小时。肛门检查：宫颈管消失，宫口开大1．5cm。该患者最可能的诊断是()

王某，女，60岁，卧床3周，近日骶尾部皮肤破溃，护士仔细观察后认为是褥疮溃疡期。对王某局部褥疮的处理方法不妥的是()。

房产不在一地的纳税人，应()的税务机关缴纳房产税。

法人对行政机关作出的冻结财产等行政强制措施不服的，应先向人民法院提起行政诉讼，人民法院不予受理的，才可申请行政复议。()

关于教育目的的社会制约性，说法错误的是()

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

InBritainonethirdofallmarriagesendindivorceandoneinfourfamilieswithchildrenisheadedbyaloneparent.Arecent

Youwillhearanotherfiveshortpieces.Foreachpiece,decidewhatthespeakerisgoingtodonext.Writeoneletter(A--H)ne

Comparisonandcontrastareoftenused______inadvertisements.

指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。 该工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。

招标采购合同管理

招标师

实验室设备显示缺陷或者超出规定要求时，实验室应该启动()程序。

总体技术状况评定为4类的桥梁，对应的养护措施为()。

钻芯法的混凝土芯样试件内不宜含有钢筋，如不能满足此要求，则应符合以下规定()。

配筋混凝土桥梁承载能力检算评定，承载能力检算系数z1的取值与以下哪个参数有关()。

桥梁工程中的石料强度试验的立方体试件尺寸为()。

基层、底基层施工过程中，前场质量控制检验每天取样的击实试验应不少于3次平行试验，且相互之间的最大于密度差值应不大于0.02g/cm3；否则，应重新进行试验，并取平均值作为当天压实度检测标准()。

下列()申请人有权向省级以上质量技术监督部门提出质量鉴定申请。

检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度报告，年度报告的内容必须包括()。

试回答下列关于接地电阻的问题。接地电阻测试仪的类型有()。

在相同的条件下，进行了n次试验，在这n次试验中，事件A发生的次数m，比值m/n称为事件A发生的()。

初产妇，27岁。妊娠32周，阴道少量流血及规律腹痛2小时。肛门检查：宫颈管消失，宫口开大1．5cm。该患者最可能的诊断是()

王某，女，60岁，卧床3周，近日骶尾部皮肤破溃，护士仔细观察后认为是褥疮溃疡期。对王某局部褥疮的处理方法不妥的是()。

房产不在一地的纳税人，应()的税务机关缴纳房产税。

法人对行政机关作出的冻结财产等行政强制措施不服的，应先向人民法院提起行政诉讼，人民法院不予受理的，才可申请行政复议。()

关于教育目的的社会制约性，说法错误的是()

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

InBritainonethirdofallmarriagesendindivorceandoneinfourfamilieswithchildrenisheadedbyaloneparent.Arecent

Youwillhearanotherfiveshortpieces.Foreachpiece,decidewhatthespeakerisgoingtodonext.Writeoneletter(A--H)ne

Comparisonandcontrastareoftenused______inadvertisements.

指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。该工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。