首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料: 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为42天。由于该项目急于投入使用,因此在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)4000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(如图1所
背景材料: 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为42天。由于该项目急于投入使用,因此在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)4000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(如图1所
admin
2016-05-06
38
问题
背景材料:
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为42天。由于该项目急于投入使用,因此在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)4000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(如图1所示),并得到了甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件1:在房屋基坑开挖后,发现局部有软弱下卧层,按甲方代表指示乙方配合地质复查,配合用工为12个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加直接费5万元,因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长2天,人工窝工13个工日。
事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔原设计尺寸不当,甲方代表要求拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成增加用工32工日,材料费1.5万元,机械台班费4000元,发射塔基础作业时间拖延2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工10个工日,该项工作作业时间延长3天。
事件4:在房屋装修施工基本结束时,甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义,要求乙方进行剥露检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围,乙方根据甲方代表的要求进行返工处理,合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工25个工日,材料费为1500元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。
事件5:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆线材质量差,甲方代表令乙方重新购买合格线材。由此造成该项工作多用人工10个工日,作业时间延长5天,材料损失费9000元。
事件6:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使该项工作作业时间缩短2天,该项技术组织措施费为5000元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题:
假设工程所在地人工费标准为40元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为20元/工日,该工程综合取费率为30%。则在该工程结算时,乙方应该得到的索赔款为多少?
选项
答案
乙方应该得到的索赔款有: (1)由事件1引起的索赔款:(12×40+50000)×(1+30%)+13×20=65884元 (2)由事件2引起的索赔款:(32×40+15000+4000)×(1+30%)=26364元 所以,乙方应该得到的索赔款为:65884+26364=92248元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GfAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
材料管理要编制多种计划,下面关于材料计划的编制顺序哪个是正确的()。
在公路工程施工质量管理中,现场工程质量检查分为()。
山岭隧道结构防排水施工,应以()的顺序进行压浆。
施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有(),并在进入施工现场前由专职安全管理人员进行查验。
( )是公路工程合同的主要条款。
下列路基施工项目不能在冬季进行施下的是( )。
( )是招标和合同文件的组成部分,是一份以一定计量单位说明工程实物数量的明细文件。
下列关于填土路堤施工程序,正确的是()。
钻孔灌注桩施工中,检查灌注钻孔倾斜度,允许偏差为( )%。
随机试题
如何加强已核销贷款档案管理?
中央处理器是微型计算机系统的_______部件,它包括_______和_______。
类风湿关节炎晚期常见的关节畸形是
成年后,腺垂体生长素分泌过多,对机体的影响是
A.补肾益气,养血调经B.活血行气,化瘀止痛C.疏肝解郁,和血调经D.补肾益气,固冲调经E.疏肝解郁,清热调经月经先期,肝经郁热证治法是()。
概算定额与预算定额的不同之处在于()上的差异。
以下说法正确的有()。
境外协作旅行社的过失,使旅游者的合法权益遭受严重侵害,他们若起诉索赔,其被告应为()。
李老师坚信自己能教好学生,在教育教学中表现出很高的热情,这主要反映了他具有较高的教学()。
避免死锁的一个著名的算法是(27)。
最新回复
(
0
)