某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同(示范文本

admin2019-09-24 89

问题某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》。
某施工单位以3 260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5％，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经承发包双方认质认价后，由承包人采购。
合同履行过程中发生了如下事件：
事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。
事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。
事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。
问题：
发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理?说明理由。

选项

答案发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金不合理。理由：合同中关于“合同额5％即163万元质量履约保证金”的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，案例中工程已达到合同约定的合格标准，所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Gmq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备工程市场的客体是()，

在制定设备采购计划时，应考虑的因素有()。

设备采购的主要方式有()。

货物运输合同中，托运人的权利有()。

根据我国《招标投标法》规定，招标程序包括()。

根据我国《合同法》，合同履行中行使后履行抗辩权的条件有()。

按照我国《合同法》的规定，合同履行中当事人的抗辩权包括()。

按照我国《合同法》的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时()。

下列事由中，不属于承包商索赔事由的是()。

设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不包括()等。

产品定位的客观依据有()

某临床医学专业本科生刚毕业即擅自开设诊所独立行医，依据《中华人民共和国执业医师法》，其行为属于

甲状旁腺素对血钙的调节主要是通过

A、曝晒B、阴干C、熏硫D、发汗E、煮或蒸至透心续断在产地加工时应()。

以下不属于回转式压缩机的是()。

企业向客户承诺的商品应当作为可明确区分商品，必须同时满足的条件有()。

拍卖股权之前，人民法院应当委托()对股权价值进行评估。

【2013．四川泸州】备课就是做好三项工作，即钻研教材、了解学生、研究教法。()

一对夫妻欲离婚，下列各项属于他们夫妻共同财产的是：

Marywas______totearsbytheircriticism.