首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某房屋建筑工程,建筑面积6800m2,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系。根-据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理
[背景资料] 某房屋建筑工程,建筑面积6800m2,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系。根-据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理
admin
2016-05-23
25
问题
[背景资料]
某房屋建筑工程,建筑面积6800m
2
,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系。根-据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计,经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥,要求改正;同时,要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为,在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥,不必补充。
事件二:建筑节能工程施工前,施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案,其中包括如下内容:
(1)考虑到冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工;
(2)工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
事件三:施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(见图2A320010),经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四:在室内装饰装修工程施工过程中,因设计变更导致工作C的持续时间变为36天,施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。
问题:
分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处,并说明理由。
选项
答案
事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处及理由具体如下: (1)不妥之处:冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:0之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工。 理由:根据相关规定,建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。 (2)不妥之处:工程竣工验收后,再组织建筑节能分部工程验收。 理由:建筑节能工程分部工程验收应在单位工程竣工验收前进行。 建筑节能工程属于单位工程中的一个分部工程,《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411—2007)中规定,建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,在单位工程竣工验收前进行。 (3)不妥之处:施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。 理由:节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加,施工单位的质量或技术负责人应参加,设计单位节能设计人员也应参加。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GqAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某二级公路位于平原区,路基宽10m,采用沥青混凝土路面,其中K3+460~K3+550段位于水田路段。路堤填筑高度5~6m,填料为砂性土。该路段的软基处理方案如下图所示。工程开工前,在建设单位的主持下,由设计单位向施工
关于水泥稳定土路拌法碾压施工的做法,正确的是()。
【背景资料】某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了下图(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。在施工过程中,发生了如下事件:事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受
【背景资料】 某城市郊区新建一级公路长3km,路面设计宽度15m,含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层厚4cm。经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌合厂设
软土地区路堤施工期间的施工技术要点的说法,错误的是()。
路堑爆破施工中,炮眼按其不同深度,采用手风钻或潜孔钻钻孔,炮眼布置在整体爆破时采用()。
【背景资料】施工单位承建了某二级公路路基工程,路基宽度10m,其中K1+600~K1+900为软土地基,该路段原地面平坦,路基为填方路堤,设计采用碎石桩处理软基,碎石桩桩径D为0.5m,桩中心间距S为1.3m,正三角形布置,桩长h为6m,桩内填充
无侧限抗压强度试验中,适用于无机结合料稳定土(最大粒径不超过25mm)的试模尺寸是()。
背景资料:某施工单位承接了长45.6km的二级公路的路基和路面施工,路面结构如图2-1所示。施工单位进场后,在图纸会审的初审阶段,发现AC-20沥青混凝土与基层之间没有设计任何过渡层,为加强面层与基层的联结作用,提出在AC-20沥青混凝土与基层之间增
根据机械来源的不同,必须经过不同的检验和试验,一般检验的方法和步骤可分为()。
随机试题
AX线片可见蒂状、鹿角状或血丘状骨性凸起BX线片可见Codman三角CX线片可见“日光射线”现象DX线片可见葱皮状骨膜反应EX线片可见肥皂泡样骨质破坏阴影骨巨细胞瘤患者可能出现
A.稽留热B.弛张热C.间歇热D.回归热E.不规则热常见于渗出性胸膜炎的热型为
脓肿局部切开引流的目的不包括
姜某,男,34岁。患者3天前出现腹痛,里急后重,下痢赤白黏冻,肛门灼热,小便赤涩,苔黄腻,脉滑数。其治法为()
甲市人民法院一审对林某强奸案作出判决,如果该案判决有错误,有权按照第二审程序提起抗诉的是()
建设工程实行施工总承包的,由施工总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交()。
下列不属于产权证书办理的约定问题的表现的是( )。
对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险.采取的措施是()。
舅舅:外甥
Somebelievethatintheageofidentikitcomputergames,massentertainmentandconformityonthesupermarketshelves,trulyin
最新回复
(
0
)