[问题一]该网络计划能否满足合同工期的要求? [问题二]在工程施工过程中，发生了以下事件： A事件：由于业主不能及时提供施工场地，监理经与业主协商，在施工合同签订的第二天，通知承包商将原定开工时间向后推迟10天，并在第一次工地例会上予以确认，为

admin2009-08-19 38

问题 [问题一]该网络计划能否满足合同工期的要求?
[问题二]在工程施工过程中，发生了以下事件：
A事件：由于业主不能及时提供施工场地，监理经与业主协商，在施工合同签订的第二天，通知承包商将原定开工时间向后推迟10天，并在第一次工地例会上予以确认，为此承包商提出工期索赔10天。
B事件：F工作的图纸原定在原合同开工日期后40天内发出，而实际是原合同开工日期后第肋天发出，为此承包商提出工期索赔40天；
C事件：H工作原估计工程量为10000m³，实际工程量为15000m³，致使H工作时间延长了1.5倍，由原来的70天变成105天，为此承包商提出工期索赔35天；
D事件：J工作分项工程施工完成后，由于监理检查不合格，返工花了30天，为此承包商提出工期索赔20天。
由于以上事件，施工单位共提出工期索赔115天(10+40+35+30=115)。
若承包商提出以上工期索赔均符合同程序要求，对以上各项工期索赔事件，监理工程师应如何处理?工程最终延期批准为多少天?

选项

答案A事件：由于在第一次工地例会上决定原定开工日期延迟10天，所以承包商提出工期索赔10天理由不成立，应予以拒绝，实际开工日期是以开工令上签署的时间为准的； B事件：承包商提出索赔的理由成立，应予以接受，但由于F工作有40天总时差，加上A事件延期开工10天，在原定开工时间后第80天发出图纸(实际开工时间的第70天发出图纸)并不影响工期，所以批准的工期索赔为零天 C事件：由于实际工程量的增加(可视为工程变更)，工作时间势必延长，所以承包商的索赔理由成立，应予以接受，H工作的延长时间计算正确。 [*]天但由于H工作有10天总时差，所以批准的工期延期为25天。 D事件：是由于施工单位自身的原因引起的，所以施工单位提出的工期索赔应予以拒绝；由于A、B、D事件批准工期索赔为零天，C批准的工期索赔为25天，所以最终延期批准为25天

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Gqv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

为了判定设备工程项目实际进度偏差并能预测后期丁程进度，可利用的实际进度与计划进度比较方法是(　　)。

设备工程质量控制图用于以下()方面。

影响设备质量变异的因素可大致归纳为()。

设备制造过程包括生产准备、加工、装配、检验、试验、质量复审、包装、发运。其中生产准备分为(　　)。

承包商在现场开箱检测时，监理工程师实施旁站监理，检查内容主要有(　　)。

制造过程质量管理的任务就是要建立一个监控状态下的生产系统，具体地讲包括(　　)。

在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

在(　　)阶段，要进行必要的技术性能参数设计。

承包商编制的承包商文件及其其他设计文件的版权和其他知识产权应归()所有。

在我国，委托人通常是由投资方派代表组成的，全面负责以下哪些方面的工作?()

任何单位或者个人开展诊疗活动，必须依法取得

A．吞咽困难B．音调降低C．饮水呛咳D．呼吸困难E．声嘶

现已被公认诊断支气管扩张的主要方法是()

根据《混凝土结构设计规范》GB50010—2010。设计使用年限为50年的二b环境类别条件下，混凝土梁柱最外层钢筋保护层最小厚度应为()

申请担保的方式一般有()。

因法院判决等原因，当事人可就近选择证券登记结算机构申请办理非交易过户。(　　)

从事房地产经营开发的企业依法取得并用于房地产开发后出售的土地使用权，企业应将其确认为投资性房地产。()

阿里山素以避暑胜地著称，尤以()三大奇观闻名遐迩。

()是指对行为的结果进行绩效考评和评价。

A、Thankyou.Iwillhelptocallthedoctor.B、Thankyou.Enjoyyourstay.C、Thankyou.ButIamafraidIshouldemphasizeagain

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

为了判定设备工程项目实际进度偏差并能预测后期丁程进度，可利用的实际进度与计划进度比较方法是( )。

设备工程质量控制图用于以下()方面。

影响设备质量变异的因素可大致归纳为()。

设备制造过程包括生产准备、加工、装配、检验、试验、质量复审、包装、发运。其中生产准备分为( )。

承包商在现场开箱检测时，监理工程师实施旁站监理，检查内容主要有( )。

制造过程质量管理的任务就是要建立一个监控状态下的生产系统，具体地讲包括( )。

在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

在( )阶段，要进行必要的技术性能参数设计。

承包商编制的承包商文件及其其他设计文件的版权和其他知识产权应归()所有。

在我国，委托人通常是由投资方派代表组成的，全面负责以下哪些方面的工作?()

任何单位或者个人开展诊疗活动，必须依法取得

A．吞咽困难B．音调降低C．饮水呛咳D．呼吸困难E．声嘶

现已被公认诊断支气管扩张的主要方法是()

根据《混凝土结构设计规范》GB50010—2010。设计使用年限为50年的二b环境类别条件下，混凝土梁柱最外层钢筋保护层最小厚度应为()

申请担保的方式一般有()。

因法院判决等原因，当事人可就近选择证券登记结算机构申请办理非交易过户。( )

从事房地产经营开发的企业依法取得并用于房地产开发后出售的土地使用权，企业应将其确认为投资性房地产。()

阿里山素以避暑胜地著称，尤以()三大奇观闻名遐迩。

()是指对行为的结果进行绩效考评和评价。

A、Thankyou.Iwillhelptocallthedoctor.B、Thankyou.Enjoyyourstay.C、Thankyou.ButIamafraidIshouldemphasizeagain

为了判定设备工程项目实际进度偏差并能预测后期丁程进度，可利用的实际进度与计划进度比较方法是(　　)。

设备制造过程包括生产准备、加工、装配、检验、试验、质量复审、包装、发运。其中生产准备分为(　　)。

承包商在现场开箱检测时，监理工程师实施旁站监理，检查内容主要有(　　)。

制造过程质量管理的任务就是要建立一个监控状态下的生产系统，具体地讲包括(　　)。

在(　　)阶段，要进行必要的技术性能参数设计。

因法院判决等原因，当事人可就近选择证券登记结算机构申请办理非交易过户。(　　)