首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
背景资料: 某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
admin
2018-05-14
82
问题
背景资料:
某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m
2
。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
(1)合同工期为320天,每提前1天奖励5000元,每拖延1天罚款10000元;
(2)A公司不得将工程转包,但允许分包;
(3)该工程质量实行终身保修;
(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
在施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位修改工程设计,造成停工待图3天;
事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场性停工10天;8月份又遇到季节性降雨,导致全场性停工3天;
事件三:在竣工验收时,总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟内机电安装工程重新挖开进行复验,施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格,根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查,建设单位进行调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求,复验及恢复又造成工期延误6天。
事件四:施工单位实际完成该工程的工期为344天。为此,建设单位扣罚施工单位延误工期的费用=24×10000=24万元。
问题:
施工过程中发生的事件一、事件二、事件三中,索赔是否成立?分别说明理由。
选项
答案
事件一:停工待图3天的工期索赔成立。 理由:变更设计、因为等待图纸发生停工,属建设单位原因造成。 事件二:罕见特大暴雨停工10天的索赔成立。 理由:罕见特大暴雨,认定为不可抗力,工期延误属建设单位责任范围。 季节性降雨停工3天的索赔不成立。 理由:季节性降雨,为一个有经验的承包商可以合理预见的事项,造成工期延误属施工单位承担。 事件三:停工2天的工期索赔不成立。 理由:无论前期是否验收,总监理工程师提出再次复验时,施工单位均有义务进行配合。 复验及恢复的6天工期索赔成立。 理由:复验结果合格,由此造成的工期延误及恢复费用均应由建设单位承担责任。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GsFu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
关于两端铰接的压杆临界力的说法,正确的有()。
《建筑抗震设计规范》主要研究()发生时,房屋结构的抗震设防。
如图所示简支梁,其跨中弯矩值为()。
水泥包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级,代表硅酸盐水泥的是()。
质量计划的编制应依据()编制。
某公司中标一高层写字楼工程,按合同规定,在开工前,须向监理工程师提交详细的施工组织设计和网络图。该公司进场后,给整个工程各工序进行划分,并明确了各工序之间的逻辑关系如下表所示:根据此表编制的网络进度计划图获得监理丁程师的批准,在工程施工过程中发生以下
某工程施工进度计划网络图如下所示,假定各项工作均匀速施工。由于工作B、工作C、工作H为采用特殊工艺的施工过程,涉及某专利技术的采用,故这三项工作只能由某一特定的施工队来完成。在不改变原施工进度计划总工期和工作间工艺关系的前提下,如何安排工作B、工作C
某社区活动中心工程,3层框架结构,无地下室,总建筑面积2417m2,层高均为4.5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好,设计为放大基础加地连梁,房心填土后夯实,再做首层地面。在一层顶梁板施工时,钢筋制作安装、模板支设完毕,开始浇筑混凝土,当混
某社区活动中心工程,3层框架结构,无地下室,总建筑面积2417m2,层高均为4.5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好,设计为放大基础加地连梁,房心填土后夯实,再做首层地面。在一层顶梁板施工时,钢筋制作安装、模板支设完毕,开始浇筑混凝土,当混
评标委员会的下列做法符合法律规定的是()。
随机试题
7个月男婴,发热、咳嗽5d,近2d呕吐,今突然抽搐,曾用过青霉素肌注3d,生后已接种BCG。体查:嗜睡,前囟饱满,颈无抵抗感,双肺少许细湿哕音,巴氏征(+),克、布氏征(一);血常规WBC17×109/L,N0.66,L0.34;脑脊液外观
与《中华民国临时约法》相比,《中华民国约法》主要的变化是()。
读《红楼梦》后,你会在脑中勾画出许多人物的形象,这属于()。
按照国家标准规定,一套建筑施工图中的总图以米为单位,其余均以厘米为单位。()
甲、乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼,人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力,但甲对此判决不服,要求申请再审的,则应当在()前提出。
会计资料的真实性是指()。
无论审计工作底稿存在于纸质、电子还是其他介质形式,会计师事务所都应当针对审计工作底稿设计和实施适当的控制,以实现下列目的( )。注册会计师编制的审计工作底稿,应当使得未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解( )。
不等式|x2+2x+a|≤1的解集为空集.(1)a<0.(2)a>2.
设函数f(x,y)连续,则二次积分f(x,y)dy等于_______.
A、Nevermind.B、Yes,thankyou.C、Don’tmentionit.B
最新回复
(
0
)