首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。 施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。 该工程在施工过程中发生了如下情况:(1)因地质勘
背景 某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。 施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。 该工程在施工过程中发生了如下情况:(1)因地质勘
admin
2014-02-19
53
问题
背景
某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。
该工程在施工过程中发生了如下情况:(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。(4)桥梁结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
针对上述情况,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告。
施工过程中还发生了如下事件:
事件1:项目部在路基填筑前,委托有资质的试验室进行了标准击实试验,报项目技术负责人批准后实施。
事件2:路基分层填筑时,施工单位在检验了有关指标后并经专业监理工程师验收后进行上一层的填筑,后总监对压实度指标有怀疑,要求施工单位重新取样检验,经重新检验后不合格。施工单位向监理工程师提出,分层填筑经过了专业监理工程师的验收,现在检验不合格是监理工程师失职造成的,要求监理单位给予工期和费用索赔。
施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
选项
答案
施工单位可获得的工期延期补偿为30天,理由:工作A和工作C的延期虽均是建设单位应承担的责任,但因其均不在新关键线路上且未超过其总时差,对总工期造不成影响,所以不能得到工期索赔;B工作延期属于施工单位的责任,不能得到工期索赔;E工作延期是由建设单位提出工程变更引起的,且在关键线路上,故所造成的工期延误应得到补偿。所以施工单位可以获得30天的工期赔偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Gv2u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
计算土压(泥水压)控制值时,一般沿隧道轴线取适当间隔,按各断面的土质条件,计算出上限值与下限值,并根据施工条件在其范围内设定。设定原则正确的说法是()。
关于水泥土,以下说法不正确的是()。
以下关于钢梁安装质量验收主控项目正确的有()。
垃圾填埋场的选址,应考虑()等因素,位置选择得好,直接体现在投资成本和社会环境效益上。
在温度和湿度状况不良的城镇道路上,应设置垫层,以改善路面结构的使用性能。以下关于垫层说法正确的是()。
在燃气、热力管道上开孔而又确实无法满足与焊缝之间的距离要求时,应对以开孔中心为圆心、1.5倍开孔直径为半径的圆中所包容的全部焊缝进行()检测。
可通过重型或轻型标准击实试验,求得现场()和室内最大干密度的比值。
城市桥梁工程混凝土浇筑前应进行检查(技术复查)的内容包括()等。
城市热力管道竣工验收应复检的主要项目包括()。
《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定,工程竣工验收备案的工程质量评估报告应由()提出。
随机试题
铜及其合金焊接时,产生气孔的原因有哪些?
抗甲状腺药物最严重的毒副作用是()。
A国在华留学生甲与B国在华留学生乙颇有积怨。乙在暑假期间回国渡假,通过国际互联网致函甲在华就读的学校,称甲在暑假期间因车祸在A国丧生。暑假过后,甲返回学校,发现他已被注销学籍,并查明是因乙上述行为所致,甲遂向中国法院对乙提起诉讼。中国法院对案件的处理应适用
(2008年)暴露在常温空气中的碳并不燃烧,只是由于反应C(s)+O2(g)=CO2(g)()(己知CO2(g)的(298.15K)=-394.36kJ/mol)。
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》,以下对涉密人员有关规定的描述,正确的是()。
下列有关提前还款条款的内容,说法错误的是()。
中国人民银行规定商业银行的资产流动性比例不得低于()。
下列湖泊中,属于堰塞湖的是()。
动漫在当前文化产业中_______,曾是一张“白纸”的昆山动漫产业近年来得到长足发展,吸引了众多商家抛出“绣球”。
简述在心理统计学中参数与统计量的关系。
最新回复
(
0
)