首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表
admin
2010-03-16
24
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表7-3中所列标准补偿;
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,必须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
问题
1.分析以上各事件中监理工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,监理工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.监理工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.监理工程师对施工索赔的审核批准如下。 事件1:不应该批准。 理由:这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2:不应该批准。 理由:施工单位为确定安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3:应该批准。 理由:这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4:应该批准。 理由:是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5:应该批准。 理由:由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。 2.变更价款的确定原则如下。 (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款。 (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款。 (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经监理工程师确认后执行;如不被监理工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决。 3.(1)监理工程师应批准的索赔金额如下。 事件3:返工费用为20000元 事件4:机械台班费为(1060×60%+318×40%+458×50%)×5=4961元 人工费为86×18=1548元 事件5:应给施工单位补偿。 直接费为18000+2000=20000元 间接费为20000×10%=2000元 利润为(20000+2000)×5%=1100元 税金为(20000+2000+1100)×3.41%=787.71元 应补偿为20000+2000+1100+787.71=23887.71元 或(18000+2000)×(1+10%)×(1+5%)×(1+3.41%)=23887.71元(或23888元) 合计为20000+4961+1548+23887.71=50396.71元 (2)监理工程师应批准的工程延期 事件3:8天 事件4:5天 合计:13天
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/H4v5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
关于合同变更下列说法错误的是()。
合同履行的前提和依据是()。
下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。
下列不屈于合同无效情形的是()。
依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理,称为()。
在建设工程合同相关法律体系中,规范建设活动的基本法律是()。
仲裁庭可由当事人指定的人组成,人数规定是()人。
随机试题
产后血虚受寒,恶露小行,小腹冷痛者,治宜选用()(1991年第39题)
简述无产阶级革命是人类历史上最广泛、最彻底、最深刻的革命的原因。
阅读下面一段古文,解答文后提出的间题。晋靈公不君。厚斂以彫墻;從臺上彈人而觀其辟丸也;宰夫脯熊蹯不孰,殺之,置諸畚,使婦人載以過朝。趙盾、士季見其手,問其故而患之。將諫,士季曰:“諫而不入,則莫之繼也。會請先,不入,則子繼之。”三進及溜,而後視之
试述清创术的要求。
A.经络闭阻B.气机不和C.血行不畅D.筋脉失养E.骨髓失充痉证的主要病机是
某产品的实际成本为10000元,它由多个零部件组成,其中一个零部件的实际成本为880元,功能评价系数为0.140,则该零部件的价值指数为()。
商业助学贷款的申请人申请贷款时需提交的材料包括()。
公民的民事权利能力始于()。
甲公司设有一个基本生产车间及两个辅助生产车间,基本生产车间大量大批生产甲、乙两种产品,辅助生产车间为供电车间、机修车间。2016年3月有关业务资料如下:(1)3月初甲在产品直接材料30万元,直接人工12万元,制造费用8万元,合计50万元。乙产品无在产品
某公司刚刚发布了新的5年战略计划后,该公司的一个项目经理从一个客户那里收到一个新的产品要求,这个要求与公司过去5年战略计划相一致,但不符合新战略计划的目标。该产品描述具有有效的商业驱动,并有助于直接推动公司发展,作为项目经理,恰当的做法是________。
最新回复
(
0
)