【背景资料】承包商与业主签订了某小型水库加固工程施工承包合同，合同总价1200万元。合同约定，开工前业主向承包商支付10％的工程预付款；工程进度款按月支付，同时按工程款5％的比例留保留金；当工程进度款累计合同总价的40％时，从超过部分的工程进度中

admin2019-09-08 79

问题【背景资料】
承包商与业主签订了某小型水库加固工程施工承包合同，合同总价1200万元。合同约定，开工前业主向承包商支付10％的工程预付款；工程进度款按月支付，同时按工程款5％的比例留保留金；当工程进度款累计合同总价的40％时，从超过部分的工程进度中按40％的比例扣回预付款，扣完为止。承包商提交并经监理工程师批准的施工进度计划如下图(单位：天)所示。

施工进度计划图施工过程中发生如下事件：
事件1：因料场征地纠纷、坝体加倍推迟了20天开始。
事件2：因设备故障，防渗工程施工推迟5天完成。
事件3：箱涵混凝土浇筑施工中，因止水安装质量不合格，返工造成工作时间延长4天，返工费用2万元。
事件4：至2月底，承包商累计完成过程进度款为450万元；承包商提交3月份进度款支付申请报告，包括返工费用2万元和经监理机构确认的合同工程价款320万元。
【问题】
分别指出事件1、事件2、事件3对工期的影响；指出上述事件对工期综合影响和承包商可索赔的工期。

选项

答案事件1、2、3对工期的分别影响如下：事件l是由料场征地导致坝体加倍工期延误20天，责任在业主方，由于坝体加倍处于非关键线路有总时差18天，因此对工期的影响为2天。事件2是由于设备故障导致防渗工程工期延误5天，责任在承包商方，由于防渗工程处于关键线路，因此对工期的影响为5天。事件3是由于止水安装质量不合格导致箱涵混凝土浇筑工期延误4天，责任在承包商方，由于防渗工程处于关键线路，因此对工期的影响为4天。上述事件对工期的综合影响为5天，承包商可对事件一造成的工期影响提出索赔2天，在综合影响下，坝体加倍处于非关键线路有总时差5天，所以最终承包商可提出0天索赔工期。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HbHw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

金属材料与非金属材料复合的材料有()。

对待建小水电工程重点应检查其()。

水利工程监理单位的监理工程师上岗，()。

边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象称为()。

根据《安全生产许可证条例》，施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。

选择围堰类型时，必须根据当时当地具体条件，主要原则有()。

跨度≤2m的其他梁、板、拱的模板拆除，混凝土强度应达到设计强度等级的()。

设f(x)=sin(t2)dt，g(x)=sinx－x，则当x→0时有

A．西地那非B．酚苄明C．坦洛新D．哌唑嗪E．非那雄胺第三代高选择性的α1受体阻断剂是()。

中毒型菌痢临床症状中最严重的是

如果王春林不服二审判决，他可以采取以下哪些措施?()。根据现有的介绍，你认为王春林应当基于哪些理由提出再审申请?()。

设计进度主要是项目各个设计阶段的()。

账实不符的原因主要有()。

下列属于上海老饭店特色名菜的有()。

Thereare40teachersinthisschool,tenofwhomare______.