首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某建筑公司于2015年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按
[背景资料] 某建筑公司于2015年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按
admin
2016-05-23
57
问题
[背景资料]
某建筑公司于2015年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m
2
工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪及地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件一:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。
事件二:2015年5月18日发生5级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件三:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件四:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。
事件五:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件六:在施工过程中,因发现业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人员窝工60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
建筑工程合同价款的约定有哪些形式?
选项
答案
建筑工程合同价款有单价合同、总价合同和成本加酬金合同。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HiAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
公路工程中既能平整场地、清除表土,又能修补路基的机械是()。
背景资料:某公路桥梁工程为预应力钢筋混凝土箱梁桥,箱梁混凝土标号为C40。结构形式为:4×10+3×24+5×10m。上部结构采用后张法预应力混凝土施工。该工程合同工期为22个月,双代号网络计划如下图所示。某施工单位承接了该项工程,施工中发生如下事件
下列关于施工现场临时用电安全要求的说法,正确的有()。
背景资料:某施工单位承接了长35.8km的二级公路旧路面“白改黑”改建施工,旧路面为水泥混凝土面层,使用10年后面板损坏严重,必须重建。经设计院按旧路改建设计后,将旧路面做碎石化处理,加铺SMA面层。在右侧岩层破碎的挖方路段增设碎落台和护面墙。路面结构如
根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同文件范本,关于计量支付管理的说法,错误的有()。
关于水平分层填筑法说法正确的有()。
背景资料:某施工企业承包了一段36.8km的四车道高速公路沥青混凝土路面工程,路面单幅宽11.25m。路面结构形式为:基层为两层18cm的石灰粉煤灰稳定碎石;底基层为一层18cm的石灰粉煤灰稳定碎石;沥青混凝土面层为7cm的下面层,6cm的中面层和5cm
涵洞按洞顶填土情况分类,可分为()。
背景资料:某华北地区二级公路第四施工段地处山区,主要工程为路堑石方爆破开挖和一座高桥墩中桥施工。该标段实施过程中,发生如下事件:事件一:石方路堑爆破时,正值雷雨季节,地面潮湿,由经过专业培训并获得钻孔操作合格证的人员作业,炮眼垂直布置,为保证安全,雷管
双组分硅铜结构密封胶一般需要( )的养护。
随机试题
惊厥持续状态时
下列除哪项外,均是气机郁滞呃逆的主症
治疗湿热疫毒型急惊风的首选方剂是白头翁汤合
(2010年)Kspθ(Mg(OH)2)=5.6×10-12,则Mg(OH)2在0.01molL-1NaOH溶液中的溶解度为()mol/L。
基本预案是应急预案的总体描述,主要阐述应急预案所需要解决的紧急情况、应急的()。
【真题(初级)】财政转移性支出主要包括()。
(2013年)关于劳动关系的说法,正确的是()。
有效的咨询目标应具备的特征包括()。
直接证据是指能够直接证明刑事案件主要事实的证据,间接证据是指不能够单独地直接证明刑事案件主要事实,需要与其他证据相结合才能证明的证据。所谓刑事案件的主要事实,是指犯罪行为是否系犯罪嫌疑人、被告人所实施。根据上述定义,下列属于直接证据的是:
LifeConnectedWithComputerAftertoolongontheNet,evenaphonecallcanbeashock.Myboyfriend’sLiverpudlianaccen
最新回复
(
0
)