首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。
背景 2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。
admin
2018-04-14
172
问题
背景
2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m
3
,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m
3
,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示:土方工程采用租赁的1台挖掘机施工(租赁台班为450元)。甲、乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件:
事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日。
事件二:施工中,遇到软土层,监理工程师6月15日下发停工指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
事件三:6月19日接到监理工程师于6月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深的设计变更,由此导致土方开挖量增加900m
3
。
事件四:6月20日~6月22日,因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
事件五:6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路,6月24日恢复挖掘工作,最终基坑于6月30日挖坑完毕。
针对上述五个事件,乙方向甲方均提出工期和费用索赔。
问题
上述事件工期索赔各多少天?总工期索赔多少天?
选项
答案
上述事件工期索赔的天数: 事件二:可索赔工期5d; 事件三:可索赔工期2d,即900m
3
/(4500m
3
/10d)=2d; 事件四:可索赔工期3d; 事件五:可索赔工期1d; 故总工期可索赔11d。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HiGu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
建筑石膏具有的技术性质包括()。
某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)))(GF—99—0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。工程实施过程中发生了下列事件:事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,
在建筑结构体系中,因为砌体的抗压强度高而抗拉强度很低,所以住宅建筑最适合采用()结构。
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购;合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单位计价;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和骨
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。甲乙双方约定某年6月15日开工,在工程施工中发生了如下事件。事件一:由于降水施工方(丙方)原因,
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。甲乙双方约定某年6月15日开工,在工程施工中发生了如下事件。事件一:由于降水施工方(丙方)原因,
某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼,经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元,该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中,发生如下事件:事件一:由于经资格预审合格的投标申请人过多,为了提高工作效率
某工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。施工过程中发生如下事件:事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工3d,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停7d。为此,甲施工
易燃仓库堆料场应分堆垛和分组设置,关于堆垛下列说法错误的是( )。
下列属于违法分包行为的有()。
随机试题
女性,52岁,反复呕血2年,1天前突然又呕血,胃镜确诊为食管静脉曲张出血。体格检查:贫血貌.血压80/60mmHg,蛙状腹,脾肋下3cm。肝功能检查:ALT120U(赖氏法),A/G比值为0.82:1,总胆红素(STB)35μmol/L。最宜采用
关于显微血管外科,哪一项是错误的
婴儿期每天能量及水的需要量约是
王某对县民政局的决定不服向法院提起行政诉讼,县民政局向法院提供了由民政部制定的规章和该局发布的文件证明其决定合法。法院审查后认为规章和文件均合法有效。有关法院在判决书对二者的适用和引用,下列哪一项说法是正确的?()
影响设备无形磨损的因素有()
在确立贷款意向后,银行需要向客户索取贷款申请资料,除借款申请书等借款人资料外,根据贷款类型的不同,还需要索取其他相关资料。如果为抵(质)押贷款,借款人还需要提供的资料包括()。
下列资本成本变动的影响因素中,属于内部因素的有()。
下列关于激光的说法错误的是:
发展经济_________可以为城市文化增加筹码,_________文化传承、文化内涵的提升以及文化事业的发展,_________不可或缺的,城市的文化含金量如何,并不在于能否造起几幢标志性建筑,而是取决于市民的文化素质。依次填入画横线部分最恰当的一项是(
计算机网络最突出的优点是
最新回复
(
0
)