首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂,由于工期紧迫,招标时图纸设计粗糙,工程量清单不详,工程量由投标人估算并报价,最终核定总价,招标文件标明以施工总承包形式总价包干,并提示风险,合同执行过程中总价包死,不发生变更签证,报价时投标人对风
背景资料 某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂,由于工期紧迫,招标时图纸设计粗糙,工程量清单不详,工程量由投标人估算并报价,最终核定总价,招标文件标明以施工总承包形式总价包干,并提示风险,合同执行过程中总价包死,不发生变更签证,报价时投标人对风
admin
2017-11-15
64
问题
背景资料
某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂,由于工期紧迫,招标时图纸设计粗糙,工程量清单不详,工程量由投标人估算并报价,最终核定总价,招标文件标明以施工总承包形式总价包干,并提示风险,合同执行过程中总价包死,不发生变更签证,报价时投标人对风险_并予以考虑。设备和材料由建设单位采购提供,经资格审查确认A公司具备压力容器安装资质。最终A公司中标,并签订了施工合同。施工中发生如下事件:
施工过程中,关键线路发生下列情况:一台主要设备因晚交货,拖延工期10天,施工单位发生窝工及管理费用5万元;因土建一台主机基础出现质量事故,延误工期4天,发生窝工费用3万元;因洪水灾害延误工期5天,增加窝工及施工机具维修费6万元;已进场工艺设备维修费10万元;总工程量增加共增加费用50万元。
由于该化工厂部分管道属于输送高度危害流体,A公司对这部分管道安装结束冲洗后进行了耐压试验。
一台压力容器解体进厂,现场A公司进行组装焊接时,监理工程师予以制止。
联合试运转结束后,建设单位要求A公司主持编制带负荷试运转方案,A公司予以拒绝。
【问题】
分析问题4中A公司拒绝的理由。
选项
答案
负荷试运行已不属施工总承包内容,施工单位仅起配合保驾护航的作用,且国家相关法规也明确规定负荷试运行方案应由建设单位主持组织编制。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HmEu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
在事件一中,B公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。在事件三中,工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。
某公司拟从国外进口一套机电设备和配套软件,设备硬件装运港船上交货价,即离岸价(FOB价)为450万美元,包括配套软件费50万美元,其中不计算关税的软件费有15万美元,相关费用参数如下;美元的外汇牌价是8.27元人民币,海运费率为6%,海运保险费率为0.3
某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务,该机电安装工程公司为了提高工程质量,创造正常施工条件,加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当,使得各项工作有条不紊地进行,按期完成该工程的施工任
( )是以液体的压力能进行能量传递、转换和控制的一种传动形式。
在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场的工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯击范围适当扩大。施工完成后,乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量付款的要求,但遭到拒绝。试问工程师拒绝承包商的要求是否合理?为什
业主与施工单位选择的总价合同形式是否恰当?为什么?若检验工程质量不合格,你认为影响工程质量应从哪些主要因素进行分析?
某机电工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务,建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对建设单位提出了一个相同的条款,即建设单位应协调现场其他
在事件一中,业主的做法是否妥当?为什么?在事件二中,有关人员的做法是否妥当?为什么?
关于手车式柜的检查项目的说法中,正确的是( )。
吊装过程经常受风的影响,风载荷的计算要考虑的因素有( )。
随机试题
A.森林脑炎病毒B.汉坦病毒C.乙型脑炎病毒D.麻疹病毒E.登革病毒传播媒介是伊蚊()
有些人的心情比较容易受到外界影响。比如飞行员担心遇到雷暴,虽然没有什么奇招,但有些食物的确能让大脑更好地运作,可可就是其中之一。这是因为可可含有大量的茶碱和咖啡因。它们可以有效地减轻压力和缓解疼痛。以下哪项如果为真,最能支持上述观点:
患者,男性,46岁。半年前因外伤致左股骨中段开放性粉碎性骨折,当时骨折处皮肤坏死,经清创缝合内固定治疗。2个月后局部红肿,原伤口破溃,形成流脓窦道,并有死骨排出1年。其最主要的X线表现为
B.2~4周C.4~6周D.1~5年E.3月~10年淋病的潜伏期
甲公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,适用的所得税税率为25%,按净利润的10%计提法定盈余公积。甲公司2016年度财务报告批准报出日为2017年3月5日,2016年度所得税汇算清缴于2017年4月30日完成,预计未来期间能够取得足够的应纳
中国古代皇族、皇戚的称呼。
依据材料,回答问题【材料】针对“微粒的运动——烧杯中的溶液为什么变红”,某教师创设如下问题情境:教师在课堂上演示下述实验。向烧杯A中加入20mL蒸馏水,滴入2~3滴酚酞试剂,让每个同学都看到溶液是无色的。向烧杯B中加入10mL浓氨水。用一个大烧杯把A
司法机关依法独立行使职权,这项原则的含义之一是:人民法院、人民检察院依法独立行使自己的职权,不受()。
3因为实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交,所以有6+3a+3—6a=0,a=3.
WemetanoldfriendinNewYork______ourexpectation.Shewavedatus______thestreetwhenshesawus.
最新回复
(
0
)