某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚

admin2016-06-28 39

问题某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。
在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。
问题：
本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?

选项

答案本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Hmlw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

一级建造师

能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。

某房屋建筑工程在安装塑钢窗时，由于塑钢窗的质量有问题，导致安装后窗框与窗扇出现部分变形，监理要求拆除后更换合格塑钢窗重新安装，此时已造成直接经济损失15000元。按事故造成的损失程度，该事件属于()。

职业健康安全管理和环境管理体系文件中的作业文件有()。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999—0201)，如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包则应按工程师(监理人)要求的合理间隔，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的()天提交一份最终索赔报告。

项目管理最基本的方法论是项目目标的()。

某双代号网络计划如下图所示。由于业主方要求图纸修改，工作K施工时间延误25天，则会影响工期()天。

在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开()作业。

在工程验收过程中，经具有资质的法定检测单位对个别检验批检测鉴定后，发现其不能够达到设计要求。但经原设计单位核算后认为能满足结构安全和使用功能的要求。对此，正确的做法是()。

矿井应当加强矿井涌水量和()的定期监测工作。

下列哪个国家公务员考核实行的不是五等次?

关于MR对肾细胞癌的分期，下列描述正确的是

在某一合同纠纷中，甲为有独立请求权的第三人，乙为无独立请求权的第三人，最后法院判决乙向甲承担部分民事责任，针对此判决()。

商标注册申请人自其在某外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出注册申请的，依据下列哪些情形可享有优先权?(2010年试卷三第64题)

垃圾填埋场泥质防水技术的核心是(　　)施工技术。

施工招标阶段建设监理工作的主要任务有()。

客户的保证金应当与期货公司的自有资产(　　)。

汉语拼音的学习干扰英语音标的学习是()。

关于刑法的时间效力，我国《刑法》采取的原则是()。

矿业工程管理与实务

一级建造师

能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。

某房屋建筑工程在安装塑钢窗时，由于塑钢窗的质量有问题，导致安装后窗框与窗扇出现部分变形，监理要求拆除后更换合格塑钢窗重新安装，此时已造成直接经济损失15000元。按事故造成的损失程度，该事件属于()。

职业健康安全管理和环境管理体系文件中的作业文件有()。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999—0201)，如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包则应按工程师(监理人)要求的合理间隔，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的()天提交一份最终索赔报告。

项目管理最基本的方法论是项目目标的()。

某双代号网络计划如下图所示。由于业主方要求图纸修改，工作K施工时间延误25天，则会影响工期()天。

在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开()作业。

在工程验收过程中，经具有资质的法定检测单位对个别检验批检测鉴定后，发现其不能够达到设计要求。但经原设计单位核算后认为能满足结构安全和使用功能的要求。对此，正确的做法是()。

矿井应当加强矿井涌水量和()的定期监测工作。

下列哪个国家公务员考核实行的不是五等次?

关于MR对肾细胞癌的分期，下列描述正确的是

在某一合同纠纷中，甲为有独立请求权的第三人，乙为无独立请求权的第三人，最后法院判决乙向甲承担部分民事责任，针对此判决()。

商标注册申请人自其在某外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出注册申请的，依据下列哪些情形可享有优先权?(2010年试卷三第64题)

垃圾填埋场泥质防水技术的核心是( )施工技术。

施工招标阶段建设监理工作的主要任务有()。

客户的保证金应当与期货公司的自有资产( )。

汉语拼音的学习干扰英语音标的学习是()。

关于刑法的时间效力，我国《刑法》采取的原则是()。

垃圾填埋场泥质防水技术的核心是(　　)施工技术。

客户的保证金应当与期货公司的自有资产(　　)。