首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的
背景资料: 某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的
admin
2016-12-26
146
问题
背景资料:
某建筑工程,建筑面积3.8万m
2
,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误ld,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如图所示。
施工过程中发生了以下事件:
事件一:底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长5d,因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。
事件二:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10d,直接经济损失20万元。
事件三:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。
事件四:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,直接费用增加3万元。
事件五:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,直接费损失0.5万元;其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。
问题:
分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
选项
答案
乙方可向模板供应商索赔10万元,向劳务分包商索赔0.8万元。因为它们之间有合同关系,而且责任不在乙方,索赔成立。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JC8w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不得少于( )。
浇筑混凝土时为避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由高度不应超过( )。
混凝土分项工程质量要求中对原材料的检查数量,按同一( )且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批。每批抽样不少于1次。
( )适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理。
吊顶工程中的预埋件,钢筋吊杆和型钢吊杆应采取的表层处理方法是()。建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度,按设计要求铺设。灰土垫层厚度不应小于()。
轻质隔墙包括()。下列关于铝合金门窗的固定方式说法正确的是()。
高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等,其中()是目前广泛采用的基本连接形式。普通螺栓连接紧固检验用()小锤,要求螺头不偏移、不颤动、不松动。
砖、石基础的特点是()性能较好。本工程室内台阶踏步宽度不宜小于()mm,踏步高度不宜大于150mm。
某项目经理部质检员对灰土地基施工质量进行了检查,并对土料的最大粒径进行了调查,下列符合规范规定的数据有()。
随机试题
风心病二尖瓣狭窄最先累及
被告人何某想上诉,但担心二审法院会加重他的刑罚,因为被害人孙某也一直向二审法院要求增加被告人的刑罚。何某的想法正确吗?回避作出前郭某应否停止侦查工作?为什么?
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定要求的,责令限期改正,处以()的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损
理财规划师语言交流中需要注意的问题有( )。
下列科目中,所有者权益变动表“本年金额”栏内各项数字应根据其发生额分析填列的有()。
简述激发学生学习动机的途径。
行政决策的评估与总结是()。
根据以下资料。回答下列题。2012年上半年,石油和化工行业规模以上企业累计总产值5.89万亿元,同比增长12.5%;利润总额3535.4亿元,同比下降15.9%;主营业务收入5.60万亿元,同比增长10.4%;资产总计8.10万亿元,同比增长12
下列描述中正确的是
A、Suppressingtherebellionwithstrongerforce.B、Takingpartintherebellion.C、Representingthesoutherntomakeagreementw
最新回复
(
0
)