首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某单位为解决职工住房,新建一座住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主与施工单位、监理单位分别签订了施了合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。 施工合同中说明:建筑面
某单位为解决职工住房,新建一座住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主与施工单位、监理单位分别签订了施了合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。 施工合同中说明:建筑面
admin
2009-08-19
58
问题
某单位为解决职工住房,新建一座住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主与施工单位、监理单位分别签订了施了合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。
施工合同中说明:建筑面积21586m
2
,建设工期450天,1997年9月1开工, 1998年12月26日竣工,工程造价3165万元。
合同约定结算方法:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;外墙涂料、防水工程的材料费的调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
【问题】
合同履行过程中发生下述几种情况,请按要求回答问题。
1.总包单位于8月25日进场,进行开工前的准备工作。原定9月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至9月6日才开工,总包单位要求顺延工期5天。此项要求是否成立?根据是什么?
2.土方公司在基础开挖中遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总包单位请他们向业主要求索赔。这种做法对否?为什么?
3.在基础回填过程中,总包单位已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总包单位再次取样复验,结果合格。总包单位要求监理单位支付试验费。这种做法对否?为什么?
4.总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行试验,改进成功用于本工程,总包单位要求此项试验费由业主支付。监理工程师是否批准?为什么?
5.结构施工期间,总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理,组织管理一度失调,导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由,要求给予适当工期补偿。总监理工程师是否批准?为什么?
6.监理工程师检查厕浴间防水工程,发现有漏水房间,逐一记录并要求防水公司整改。防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分房间漏水,需进行返工。返修的经济损失应由谁承担?监理工程师有什么错误?
7.在做屋面防水时,经监理工程师检查发现施工不符合设计要求,防水公司也自认为难以达到合同规定的质量要求,就向监理工程师提出终止合同的书面申请,监理工程师应如何协调处理?
8.在进行结算时,总包单位根据投标书,要求外墙涂料费用按发票价计取,业主认为应按合同条件中约定计取,为此发生争议。监理工程师应支持哪种意见?为什么?
选项
答案
1.成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工场地)。 2.不对。因为承担土方工程的公司为分包,与业主无合同关系。 3.不对。因为按规定,此项费用应由业主支付。 4.不批准。因为此项支出已包含在工程合同价中(或此项支出应由总包单位承担)。 5.不批准。虽然总监理工程师同意更换,不等同于免除总包单位应负的责任。 6.经济损失由分包防水工程的公司承担。 监理工程师的错误:(1)不能凭口头汇报签证认可,应到现场复验。(2)不能直接要求分包防水工程的公司整改,应要求总包单位整改。(3)不能根据分包单位的要求进行签证,应根据总包单位的申请进行复验、签证。 7.监理工程师应该:(1)拒绝接受分包单位终止合同的申请。(2)要求总包单位与分包单位双方协商,达成一致后解除合同。(3)要求总包单位对不合格工程返工处理。 8.监理工程师应支持业主意见。因为按规定,合同条件与投标书条件有矛盾时,解释顺序为合同条件在投标书之先(或按合同约定结算)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JSv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列直方图中,表明生产过程处于正常、稳定状态的是()。
下列关于质量管理体系的认证中,说法正确的是()。
下列属于进口设备装运港交货价的有()。
以下不属于设备制造过程中影响质量的要素的是( )。
设备工程竣工验收前进行联合试运转,根据设备工程投资构成,应计人联合试运转费的有( )。
()是计划中工作和工作之间的逻辑关系确定,且对每项工作只估计一个确定的持续时间的网络计划技术。
下列关于自由时差和总时差,说法错误的一项是( )。
某设备工程的建设期为3年,第一年贷款额为400万元,第二年贷款额为800万元,第三年贷款额500万元,贷款年利率为5%,则建设贷款利息为( )万元。
利用实物法编制安装工程预算时,应在单价法所收集的资料基础上,进一步收集( )。
设备监理工程师对设备工程设计进度管理的主要工作包括( )。
随机试题
赔偿请求人对()有异议的,或者赔偿义务机关作出不予赔偿决定的,赔偿请求人可以自赔偿义务机关作出赔偿或者不予赔偿决定之日起三个月内,向人民法院提起诉讼。
医务人员应当保守的医疗秘密是
作出行政处罚决定的条件有()。
为减少火灾时喷水灭火对电气设备和贵重物品的水渍影响,人防工程中图书、资料、档案等特藏库房,重要通信机房和电子计算机机房,变配电室和其他特殊重要的设备房间应设置()。
下列宗教不设偶像的是()。
我国最早自编的《教育心理学》于1924年出版,该书的作者是()。
英国心理学家阜南(P.E.Verson)提出的能力的层级结构理论的第二层次包括
在VisualFoxPro中,通过约束规则可以保证______完整性。
Inthesecondhalfofeachyear,manypowerfulstormsareborninthetropicalAtlanticandCaribbeanseas.Of【1】,onlyaboutha
SincetheTitanicvanishedbeneaththefrigidwatersoftheNorthAtlantic85yearsago,nothinginthehundredsofbooksandfi
最新回复
(
0
)