首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划见图2(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划见图2(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成
admin
2012-03-15
52
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划见图2(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2。
工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:
事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840 m
3
,工作持续时间未变。
事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。
事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
问题
事件3中C工作发生的费用如何结算?
选项
答案
事件3中C工作发生的费用不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故认为该项费用已分摊到其他相应项目中。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JmQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
图纸综合会审工作,一般由()负责组织。
【背景资料】某施工单位中标承包AB路段双向4车道高速公路交通工程的施工。该路段全长105km,设计速度100km/h,有8个互通式立交,采用封闭式收费,使用非接触式IC卡,全线设8个匝道收费站,收费站监控室有人值守进行收费管理,设一个监控、收费及通信分中
【背景资料】某施工单位中标承包AB路段双向4车道高速公路交通工程的施工。该路段全长105km,设计速度100km/h,有8个互通式立交,采用封闭式收费,使用非接触式IC卡,全线设8个匝道收费站,收费站监控室有人值守进行收费管理,设一个监控、收费及通信分中
【背景资料】某施工单位中标承包AB路段双向4车道高速公路交通工程的施工。该路段全长105km,设计速度100km/h,有8个互通式立交,采用封闭式收费,使用非接触式IC卡,全线设8个匝道收费站,收费站监控室有人值守进行收费管理,设一个监控、收费及通信分中
【背景资料】某施工单位中标承担了某路段高速公路收费系统的施工,该路段设计车速为100km/h,有8处互通立交,其中2处互通立交连接高速公路,其余6处连接地方道路。全线设一个监控、通信、收费分中心,6个收费站,采用封闭式半自动收费方式,并且纳入全省高速公路
【背景资料】某施工单位中标承担了某路段高速公路收费系统的施工,该路段设计车速为100km/h,有8处互通立交,其中2处互通立交连接高速公路,其余6处连接地方道路。全线设一个监控、通信、收费分中心,6个收费站,采用封闭式半自动收费方式,并且纳入全省高速公路
【背景资料】某高速公路全长120km,设计行车速度100km/h,双向四车道。其中有一座分离式隧道,隧道左线起讫桩号为ZK2+815~ZK3+880,全长1065m;右线起讫桩号为YK2+840~YK3+750,全长910m。隧道最大埋深400m,隧道沿
随机试题
患者,男,36岁,皮肤瘙痒,出现边界清楚、大小不一的红斑,周围有炎性红晕。表面覆盖多层银白色鳞屑。鳞屑易于刮脱,刮净后有淡红发亮的半透明薄膜,刮破薄膜可见小出血点。诊为寻常型银屑病。关于该药的应用注意,说法错误的是
被告人李某涉嫌故意杀人罪,被省高级人民法院判处死刑立即执行,在报请最高人民法院复核的过程中,被告人李某的辩护律师胡某的哪项行为是不被允许的?()
女性,50岁,因腹痛、呕吐、停止排气排便就诊,尿量600m1入院。查体:血压100/70mmHg,皮肤干燥,眼球下陷,腹胀,肠鸣音亢进,白细胞12×109/L,血清钾3.7mmol/L,血清钠128mmol/L,血清氯101mmol/L。此患者存在的水
患者男性,27岁,因突然发作性全身抽搐,口吐白沫,大小便失禁入院。既往有癫痫病史。针对患者进行健康教育指导,叙述错误的是()
()是在欧洲大陆和美国广泛实行的建设监理机构。
在重置抽样条件下,若抽样单位数是原来的16/9,其他条件不变,则抽样平均误差将( )。
下列歌剧角色中,属于女高音的角色是()。
某学生勾结社会青年在学校内结伙斗殴,扰乱教育教学秩序,按照我国《教育法》的规定,应该由()来处罚。
在深度为6的满二叉树中,度为2的结点个数为____________。
LastAugustSusanand42otherstudentsgotwetanddirtywhile(36)______6tonsofgarbagefromtheriverrunningacrosstheir
最新回复
(
0
)