首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划见图2,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表1。 施工过程中发生如下事件。 事件1:建
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划见图2,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表1。 施工过程中发生如下事件。 事件1:建
admin
2012-03-15
55
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划见图2,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表1。
施工过程中发生如下事件。 事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,A工作开始时间推迟1个月,致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。 事件2:设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。 事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6~7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。 事件4:G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。 事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果,工程质量不合格,施工单位进行了整改。 以上事件1~4发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。 1~7月份投资情况见表2。
问题
事件1中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
选项
答案
事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求成立。 理由:A工作开始时间推迟属建设单位原因且A工作在关键线路上。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/K1Qu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
进行技术总结简述本工程概况时,包括的内容有()。
【背景资料】某施工单位承接了某高速公路路基H合同段工程施工,该区段设计车速100km/h,平均挖深19m,路基宽度26m,其中K20+300~K20+520为石质路堑。该区段岩石为石炭系硅质灰岩,岩石较坚硬,多为厚层构造,局部呈薄层状构造,裂隙发育。要求
公路工程施工现场临时用电的基本原则有()。
特种设备检验合格后,使用单位应携带使用证和()到有关主管部门办理年审换证手续。[2012年真题]
特种设备使用单位应当在设备投入使用前或者投入使用后()d内到设备所在地市以上的特种设备安全监督管理部门办理特种设备使用登记。
【背景资料】某施工企业新近承建一条一级公路沥青混凝土路面工程的施工。企业进场后即组织专业技术人员进行现场勘察、图纸审查、编制施工组织设计方案等施工准备工作。其中,在施工组织设计中提出了如何预防沥青混凝土路面的不平整和如何预防沥青混凝土路面接缝的危害的措施
【背景资料】某高速公路施工项目,全长60.3km,设计车速为120km/h,路面面层采用水泥混凝土路面施工方法,并采用滑轮式摊铺机进行施工,具体的施工方法和问题的处理如下:(1)施工中采用塑料模板。(2)当混凝土抗压强度达到6.0MPa时拆除模板。
普通钢筋焊接时,低于()时,不得施焊。
预应力混凝土张拉用的千斤顶与压力表应配套标定、配套使用,其重新进行标定的条件包括()。
墙背所受土压力较小的重力式挡土墙墙背形式是()。
随机试题
起自两侧子宫角前面,向前下斜行,终止于大阴唇前端维持子宫前倾的韧带是
现代流行病学的形成与发展不包括下面哪个部分
不属于思维联想过程障碍的表现是
根据我国《民事诉讼法》和有关条约的规定,外国法院向位于我国领域内的当事人送达司法文书和司法外文书时,不能采用下列哪几种送达方式?
《海商法》关于承运人赔偿责任限制有明确的规定,下列说法中正确的是( )。
个人商用房贷款操作风险的主要内容不包括()。
班级组织中的非正式组织会对学生产生不良影响,班主任应该对非正式组织严格控制和防范。()
人民警察在遇到公民人身财产安全受到侵犯或处于危难时应()。
在电子商务系统规划的主要方法中,_____________能突出主要目标,逐步将企业目标转化为管理信息系统的目标和结构,从而更好地支持企业目标的实现。
A、He’sgoingtovisitaphotostudio.B、He’sjusthadhispicturetaken.C、He’sonthewaytothetheater.D、He’sjustreturned
最新回复
(
0
)