首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
业主与某监理单位签订了某钢筋混凝土办公楼项目施工阶段的监理合同,监理部设总监理工程师一人和专业监理工程师若干人,专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施工作。在监理过程中,发现以下一些问题: 1.某层钢筋混凝土墙体,由于绑扎钢筋困难无法施工,施工单位未
业主与某监理单位签订了某钢筋混凝土办公楼项目施工阶段的监理合同,监理部设总监理工程师一人和专业监理工程师若干人,专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施工作。在监理过程中,发现以下一些问题: 1.某层钢筋混凝土墙体,由于绑扎钢筋困难无法施工,施工单位未
admin
2009-05-29
87
问题
业主与某监理单位签订了某钢筋混凝土办公楼项目施工阶段的监理合同,监理部设总监理工程师一人和专业监理工程师若干人,专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施工作。在监理过程中,发现以下一些问题:
1.某层钢筋混凝土墙体,由于绑扎钢筋困难无法施工,施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。
2.某层一钢筋混凝土柱,钢筋绑扎已检查、签证,模板经过预检验收,浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。
3.某层钢筋混凝土墙体,钢筋绑扎后未经检查验收,即擅自合模封闭,正准备浇筑混凝土。
4.某段供气地下管道工程,管道铺设完毕后,施工单位通知监理工程师进行检查,但在合同规定时间内,监理工程师未能到现场检查,又未通知施工单位延期检查。施工单位将管沟回填覆盖了将近一半时,监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可即行覆盖,质量无保证。
5.施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工,该分包单位未经资质验证认可即进场施工,并已进行了200m
2
的防水工程。
6.某层钢筋骨架正在进行焊接中,监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。
7.某楼层一间办公室的钢门框经检查符合设计要求,日后检查发现门销已经焊接,门窗已经安装,门扇反向,经检查施工符合设计图纸要求。
问题:
以上各项问题监理工程师应如何处理?
选项
答案
1.指令停工,报告业主,组织设计和施工单位共同研究处理方案。如确属设计问题,须变更设计,变更部分的损失由承包方承担。如属施工方案或施工方法不当,指令施工单位重新拟订方案,新方案经审查批准后,指令施工单位按原图施工。已施工完的不合格部分按原图纸返工,由此产生的损失由承包方承担。 2.指令停工,检查模板胀模原因,指示施工单位加固处理,经检查认可后,通知继续施工。由此产生的损失由施工单位承担。 3.指令停工,下令拆除封闭模板,使之满足检查要求,经检查认可后,通知复工。由此产生的工期拖延及经济损失,由施工单位承担。 4.指令停工,进行隐蔽工程检查,对已经覆盖的管道要求剥露,重新检验。若隐蔽检查合格,签证复工,由此产生的工期拖延和经济损失由业主承担;若隐检不合格,下令返工,由此所产生的工期拖延及增加的费用由施工单位承担。 5.指令停工,检查分包单位资质。若审查合格,允许分包单位继续施工;若审查不合格,指令施工单位责令分包单位立即退场。 无论分包单位资质是否合格,均应对其已施工完的200m
2
防水工程进行质量检查。 6.通知该电焊工作立即停止操作,检查其技术资质证明。若审查认可,可继续进行操作;若无技术资质证明,不得再进行电焊操作,对其完成的焊接部分进行质量检查。 7.报告业主,与设计单位联系,要求更正设计,指示施工单位按更正后的图纸返工,所造成的损失,应给予施工单位补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/K3M5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
城市总体规划纲要的主要任务不包括()。
《城市规划编制办法》中规定,修建性详细规划的主要内容应该包括()。
城市总体规划实施情况评估工作,原则上应当每()年进行一次。
根据《文物保护法》的规定,迁移或者拆除()的,批准前须征得国务院文物行政部门同意。
《城市规划工程地质勘察规范》规定,城市规划工程地质勘察报告应包括(),其应永久存档或者输入地质数据库。
《中华人民共和国土地管理法》规定,中华人民共和国实行土地的()。
根据《中华人民共和国城乡规划法》,近期建设规划应当以()为重点内容,明确近期建设的时序、发展方向和空间布局。①重要基础设施;②公共服务设施;③中低收入居民住房建设;④生态环境保护
城市总体规划审批过程中,需重点审核的内容包括()。
在建设用地规划管理过程中,建设项目的建设用地范围主要是通过审核()来确定的。
不同烈度设防区域对疏散场地的要求不同,下列有关人均避震疏散面积描述有误的一项为()。
随机试题
膳食中所含的糖类、蛋白质和脂肪是提供能量的营养物质,在供给能量方面可以在一定程度上相互代替。()
腺病毒肺炎葡萄球菌肺炎
A、豨莶草B、乌梢蛇C、络石藤D、桑枝E、海风藤既能祛风通络,又能凉血消肿的药物是()
老年人应用地西泮后容易引起的典型不良反应是
远大建筑公司可以采取的维权途径有( )。远大建筑公司选择行政诉讼,法院作出判决后,若市建设厅拒绝履行判决,则第一审法院可以采取的措施有( )。
根据《企业所得税法》的规定,以下关于企业所得税纳税地点的表述中,正确的是()。
中学生的历史学习能力可以分为认知能力和核心能力,其中核心能力主要包括()
设抛物线y=ax2+bx+2lnc过原点,当0≤x≤1时,y≥0,又已知该抛物线与x轴及直线x=1所围图形的面积为1/3.试确定a,b,c,使此图形绕x轴旋转一周而成的旋转体的体积V最小.
结构化程序设计中,下面对goto语句使用描述正确的是
Howistheprotestfeaturedinthenewsitem?
最新回复
(
0
)