首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购:合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整,调整依
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购:合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整,调整依
admin
2010-03-16
64
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购:合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整,调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中的工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价见表4-2表格,该工程的各项工作按最早开始时间安排,按月匀速施工,经总监理工程师批准的施工进度计划如图4-2作图所示。
图4-2 施工进度计划 施工过程中,发生如下事件。 事件1:施工单位有两台大型机械设备需要进场,施工单位提出应由建设单位支付其进场费,但建设单位不同意另行支付。 事件2:建设单位提供的材料运抵现场后,项目监理机构要求施工单位及时送检,但施工单位称:施工合同专用条款并未对此作出约定,因此,建设单位提供的材料,施工单位没有送检的义务,若一定要施工单位送检,则由建设单位支付材料检测费用。 事件3:当施工进行到第3个月末时,建设单位提出一项设计变更,使D工作的工程量增加2000m
3
。施工单位调整施工方案后,D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始,D工作执行新的全费用综合单价。经测算,新单价中直接费为160元/m
3
,间接费费率为15%,利润率为5%,计税系数为3.14%。 事件4:由于施工机械故障,G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇建筑材料价格大幅上涨,造成F、G工作的造价提高,造价管理部门公布的价格指数见表4-3。施工单位随即向项目监理机构提出了调整F、G工作结算单价的要求。经测算,F、G工作的单价中,钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%、35%和10%。
问题
1.事件1中,建设单位的做法是否正确?说明理由。
2.指出事件2中施工单位说法正确和错误之处,分别说明理由。
3.事件3中,针对施工单位调整施工方案,写出项目监理机构的处理程序,列式计算D工作调整后新的全费用综合单价(计数结果精确到小数点后两位)。
4.事件4中,施工单位提出调整F和G工作单价的要求是否合理?说明理由。列式计算应调价工作的新单价。
5.计算4、5、6月份的拟完工程计划投资和施工单位的应得工程款额(计算结果精确到小数点后两位)。
选项
答案
1.事件1中,建设单位的做法正确。 理由:大型机械设备进场费属于建筑安装工程费用构成中的措施费,已包括在合同价款中,施工单位没有理由提出由建设单位支付其进场费的要求。 2.事件2中施工单位说法正确之处:要求建设单位支付材料检测费用。 理由:发包人供应的材料,其检测费用应由发包人负责。 事件2中施工单位说法错误之处:施工单位没有送检的义务。 理由:不论是发包人供应的材料,还是承包人负责采购的材料,承包人均有送检的义务。 3.事件3中,针对施工单位调整施工方案,项目监理机构的处理程序:施工单位将调整后的施工方案提交项目监理机构,项目监理机构对施工方案进行审核确认或提出修改意见,书面向施工单位答复。 D工作调整后新的全费用综合单价的计算 (1) 新单价直接费=160元/m
3
(2) 间接费;①×15%=160元/m
3
×15%=24元/m
3
(3) 利润=(①+②)×5%=(160+24)元/m
3
×5%=9.2元/m
3
(4) 税金=(①+②+③)×3.41%=(160+24+9.2)元/m
3
×3.41%=6.59元/m
3
(5) 全费用综合单价:①+②+③+④=(160+24+9.2+6.59)元/m
3
=199.79元/m
3
=200元/m
3
4.事件4中,施工单位提出调整F工作单价的要求合理。 理由:F工作按正常进度施工。 事件4中,施工单位提出调整G工作单价的要求不合理。 理由:G工作的开始时间推迟是由于施工机械故障所致。 F工作的新单价=150元/m
3
×(30%+25%×130/105+35%×140/110+10%×120/100)=176.25元/m
3
。 5.4月份的拟完工程计划投资=4 500m
3
/3)×120元/m
3
+(2 200m
3
/2)×180元/m
3
+(2 300m
3
/2)× 100元/m
3
=493000元=49.3万元。 5月份的拟完工程计划投资=(4500m
3
/3)×120元/m
3
+2000m
3
×200元/m
3
=580000元=58万元。 6月份的拟完工程计划投资:2 500m
3
×150元/m
3
=375000元=37.5万元。 4月份施工单位的应得工程款=<4 500m
3
/3)×120元/m
3
+(2200m
3
/2)×200元/m
3
+(2 300m
3
/2)× 100元/m
3
=515 000元=51.5万元。 5月份施工单位的应得工程款额=(4500m
3
/3)×120元/m
3
+(2 200m
3
/2)x200元/m
3
=400 000元=40万元。 6月份施工单位的应得工程款额:2 500m
3
×176.25元/m
3
+2000m
3
×200元/m
3
=840 625元= 84.06万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Kiv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
履行期限不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,()。
有下列情形之一的合同无效:()。
依据我国《担保法》的规定,下列不可以抵押的财产是()。
(),是指受要约人按期发出承诺后,由于外界原因造成的未能按约定期限到达的事实。
当发包人、采购人在招标过程中,委托监理单位代理招标时,发包人、采购人与监理单位之间因签订代理合同而产生()法律关系。
合同履行方式不明确的应按()履行。
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。
(),是指委托监理合同当事人——业主(委托人、采购人)和监理单位(监理人)之间,依据法律和委托监理合同以及相关合同,委托实施监理服务,履行职责,行使权力和依法承担责任的权利义务关系。
随机试题
糖尿病合并中度肾功能不全时应选用的降糖药为
下列哪项提示无排卵
在常规格式下,在Excel单元格中输入3/4,则单元格中的数据为()。
下列各项中,属于检查性控制的有()。
一列火车的车身长800米,行驶的速度是每小时60千米,铁路上有两座隧洞且长度相等。火车从车头进入第一个隧洞到车尾离开第一个隧洞用2分钟,从车头进入第一个隧洞到车尾离开第二个隧洞共用6分钟。两座隧洞之间相距多少千米?()
完成全面建成小康社会和实现现代化的历史性任务,重点和难点都在()。
发生重大突发事件时,根据安全第一的原则,首先应考虑将现场人员疏散至安全区域,以免造成更大的人员伤亡。以下关于火灾安全疏散的建议,错误的是()。
A、B、C三人从法学院毕业后,一人去了律师事务所,一人去了法院,一人去了检察院。甲、乙、丙三人做了以下猜测:甲:“A去了律师事务所,B去了法院。”乙:“A去了法院,C去了律师事务所。”丙:“A去了检察院,B去了律师事务所。”如果甲、乙、丙三人的猜测都只对了
AspartofeffortstoreduceilliteracyandpromoteEducationForAll(EFA)goals,theLagosStateAgencyforMassEducationha
WhatarethetwoseasoningsusedbymostAmericans?
最新回复
(
0
)