首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包商指出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工,要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否?为什么?
某隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包商指出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工,要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否?为什么?
admin
2009-05-15
43
问题
某隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包商指出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工,要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否?为什么?
选项
答案
根据案例分析,承包人提出的索赔不成立。因为: (1)招标文件中载明,业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分,承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。 (2)根据合同通用条款11条的规定,承包商进行了现场考察,已对现场的地形地貌和特征,包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。 (3)招标文件中已载明并经过现场考察证实,该隧道施工确实处于一煤矿附近,因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的(合同通用条款12条),不符合合同法所指出的不可抗力,即不能预见,不能避免,不能克服的客观情况。 (4)没有监理工程师的指示,承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KmUf777K
本试题收录于:
合同管理题库公路监理师分类
0
合同管理
公路监理师
相关试题推荐
在选聘企业管理物业环节,建设单位通过招投标方式选聘物业管理企业,新建现售商品房项目应当在现售前()日完成。
因结构设计质量造成的经济损失,由勘察设计单位和签字负责的注册结构工程师共同承担赔偿责任。()
保险人将大数法则和概率论的原理结合起来,用于保险经营,可以将个别危险单位遭遇损失的不确定性,变成多数危险单位可以预知的损失,从而使保险费的计算有比较准确的方法。()
根据经济学原理,甲公司2000年的经济成本为()万元。按照《中华人民共和国公司法》规定,2002年末甲公司所提取的法定公积金累计达到()万元。
拍卖已出租的抵押房地产后,租赁合同自动终止。()
保险合同的主体包括当事人、关系人和辅助人,其中辅助人包括保险代理人、保险经纪人和保险公证人。()
城市规划行政主管部门有责任将城市规划实施管理过程中的各个环节予以公开,接受社会对于其执法的监督。()
根据工程量清单计价法,为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用被称为()。
房屋征收评估应当选用()等方法中的一种或者多种,方法选用前应当进行适用性分析。
用于房屋权属登记等房地产管理的房地产图须经()审核后,方具有法律效力。
随机试题
清朝的灭亡给中国带来一个真正的时代,社会震荡,世事忙乱,人们也没有心思去品咂一下这次历史变更的苦涩厚味,就匆匆忙忙赶路去了。直到1927年6月1日,大学者王国维先生在颐和园投水而死,才让全国的有心人肃然深思。王国维先生的死因众说纷纭,我们且不管它
患者,男,60岁。大便发现黏液脓血并有重坠感半年余。应首选的检查是
亚硝酸钠加入肉制品的主要作用是
环糊精包合物制备可采用纳米囊制备可采用
某商场促销活动时宣称:“凡购买100元商品均送80元购物券。对因促销活动产生的纠纷,本商场有最终解释权。”刘女士在该商场购买了1000元商品,返回800元购物券。刘女士持券买鞋时,被告知鞋类商品2天前已退出促销活动,必须现金购买。刘女士遂找商场理论,协商未
在港口工程质量检验中,把工程划分为()。
在word的编辑状态,若要为文档设置页码,仅能使用插入菜单中的命令。()
某建设工程项目规模很大,将对国民经济产生较大影响,现在要对该项目进行可行性研究。根据题意,回答下述问题:该项目可能造成重大环境影响,根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定,应当编制()。
在关系数据库中,为了简化用户的查询操作,而又不增加数据的存储空间,则应该创建的数据库对象是()。
Whoneedsapublisher?BobYoung,CEOofprint-on-demandserviceLulu,com,saysthatthepublishingand【C1】______ofbooksonlin
最新回复
(
0
)