首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某施工单位承接了某高速公路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土质含水量为20%,路基施工中有大量土方需转运200~300m。 施工前,项目部组织编写了施工组织设
背景 某施工单位承接了某高速公路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土质含水量为20%,路基施工中有大量土方需转运200~300m。 施工前,项目部组织编写了施工组织设
admin
2019-03-01
13
问题
背景
某施工单位承接了某高速公路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土质含水量为20%,路基施工中有大量土方需转运200~300m。
施工前,项目部组织编写了施工组织设计,并将路面分成三个工作量相等的施工段,基层和面层各由一个专业作业队施工。基层的三个段落按每段25天,面层的三个段落按每段15天等节拍组织线性流水施工,并绘制了总体进度计划(见下图)。
合同约定工期为300天,并规定每提前工期1天,奖励0.5万元;每拖延工期1天,罚款0.8万元。
在施工准备阶段,项目部将桥梁工程的基础施工指派给某专业作业队实施,但由于种种原因,施工时间需调整为70天。
在桥梁基础施工中,由于监理工作失误,使该桥施工暂停10天,导致人员和租赁的施工机具窝工10天,项目部在规定时间内就此向监理公司提出了费用索赔。
[问题]
指出桥梁基础施工中机具窝工时可索赔的机械费用组成,项目部是否可以直接向监理公司提出索赔?说明理由。
选项
答案
机具窝工时可索赔的机械费用组成为机械的租赁价格。 不可以,理由:监理工程师受建设单位的委托进行监理,其失误引起的索赔,应由建设单位承担。
解析
本案例第1问主要考查土方转运的机械选择。铲斗容积为小型和中型的合理运距为100~350m;大型和特大型的合理运距为800~1500m。铲运机主要用于中距离的大规模土方转运工程。铲运机广泛用于公路与铁路建设,铲运机应在Ⅰ、Ⅱ级土中施工,如遇Ⅲ、Ⅳ级土应预先疏松。在土的湿度方面,最适宜在湿度较小(含水量在25%以下)的松散砂土和黏土中施工,但不适宜于在干燥的粉砂土和潮湿的黏土中作业,更不宜在地下水位高的潮湿地区和沼泽地带以及岩石类地区作业。
本案例第2问主要考查施工网络图绘制。本工程中路面分成三个工作量相等的施工段,基层和面层各由一个专业作业队施工。基层的三个段落按每段25天,面层的三个段落按每段15天等节拍组织线性流水施工,故路面部分的施工网络图绘制如下。
本案例第3问和第4问主要考查网络工期及提前完工奖励或因误期的罚款额计算。路面部分网络工期即最长的工期为25×3+15=90(d)。按照总体进度计划图,工期为30+140+90+20=280(d),而合同约定工期为3DOd,且规定每提前工期1天,奖励0.5万元,所以本工程提前完工奖励为(300-280)×0.5=10(万元)。桥梁基础变为70d后,关键线路变为两条,工期均为280d,所以将桥梁基础施工时间定为70d可行。
本案例第5问主要考查索赔的相关知识。机具窝工时可索赔的机械费用组成为机械的租赁价格。监理工程师受建设单位的委托进行监理,其失误引起的索赔,应由建设单位承担。所以项目部不可以直接向监理公司提出索赔,而应向建设单位提出索赔。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Kqmu777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
简支梁桥常用的施工方法主要有()。
沥青路面面层的主要作用是()
在路基工程中,用于排除地下水的设施是()。
某高速公路某合同段,由甲承包商承包施工,为了保证测量工作的质量,施工单位制定了以下管理制度:(1)严格测量复核签认制度:1)由2—4人组成一个小组共同对监理工程师签认的控制网点测量资料进行核对,核对结果要由工地技术主管审核签认后方可使用;2)利用已知
某施工单位参加了A高速公路所有交通安全设施的施工投标,并中标承担了交通标志的施工任务,现已拿到了本工程交通标志的施工图设计。问题:防眩设施的施工安装要求主要有哪些?
某路基填筑施工至软土区段,项目部制定的该区段基底开挖方案中注意事项如下:(1)基底开挖用推土机、挖掘机或人工直接清除至路基范围以外堆放;深度超过3m时,要由端部向中央,分层挖除,并修筑临时运输便道,由汽车运载出坑。(2)软土在路基坡脚范围以内全部清除。
采用预裂爆破法施工隧道时,其分区起爆顺序为()。
梁桥重力式桥墩荷载组合中,下列陈述正确的是()。
水泥砼细集料的级配应符合规范规定,水泥砼路面最宜使用()
随机试题
下列关于SET与SSL的说法,不正确的是()
“改革开放”于()被写进了党章和国家宪法。
全球引起关注要求防治的主要热带病是
中医学认为人的精神与
黄某意图杀死张某,当其得知张某当晚在单位值班室值班时,即放火致使值班室烧毁,其结果却是将顶替张某值班的李某烧死。下列哪些判断不符合黄某对李某死亡结果所持的心理态度?()(2002/2/50)
墙体应满足的基本要求主要有()。
根据《物权法》的规定,债务人或第三人可以抵押的财产是()。
以下不属于视频文件格式的是()。
张某涉嫌违法犯罪,被县法院判处有期徒刑6年。服刑期间,张某不服上诉,市中级人民法院改判其无罪,张某遂申请国家赔偿。下列说法错误的是()。
微机中访问速度最快的存储器是()
最新回复
(
0
)