首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协
背景 某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协
admin
2014-02-20
49
问题
背景
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负责等。
施工过程中发生下列事件:
事件1:由于安装公司任务饱和,人员机具调动不开,仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子,把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍,且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量,分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准,分包单位提出异议。
事件2:施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工,分包单位找安装公司解决,安装公司回复自行协商解决。
事件3:厂区主电缆未按时到场,拖延工期5天,分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延,安装公司认为不是自己造成的,让分包单位直接找业主协商。
事件4:分包单位为抢工期,将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便投入施工。
事件2的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决,为什么?
选项
答案
事件2中施工现场的道路、场地应由安装公司解决。因为总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责;建设部和国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地,确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
解析
主要考查施工现场道路和场地由谁负责的问题。专业工程承包人的工作:
(1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,白分包人提供具备施工条件的施工场地。
(2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。
(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施.并承担因此发生的费用。
(4)随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
(5)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Kvsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
属于工程质量监督机构的质量监督权限的是()。
凡从事该工程()的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。
根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为()。
设计单位应在()中,对施工质量是否满足设计要求提出评价意见。
设计单位在施工过程中要()。
工程设计有重大修改的,项目法人(建设单位)报()批准。
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/
下列围堰类型中,可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是()。
随机试题
根据《宪法》和法律规定,人民法院行使市判权应当遵循下列原则:________、________、________、________、各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。
管理者的行为是否符合道德,一般受管理者所处的道德阶段、管理者的个人特征、__________、__________以及道德问题的强度五种因素的影响。
压疮易发生部位包括()。
鉴别中枢性与周围性瘫痪最有意义的体征是
面积相等的两个图形分别如图a)和图b)所示。它们对对称轴y、z轴的惯性矩之间关系为:
建筑物内常用的电气设备和装置包括变、配电装置以及安装在装置中的低压配电和控制电器。下列属于变、配电装置防火措施的检查的是()。
在会计电算化下,现金日记账和银行日记账应当()打印输出。
某粮食白酒生产企业为增值税小规模纳税人,2013年3月销售粮食白酒取得不舍税销售额60万元,已由税务机关代开增值税专用发票;收取包装物押金5.85万元,本月逾期未退还包装物押金1.17万元。20l3年3月该企业应纳增值税为()万元。
实施低成本战略的生产企业应采取的人力资源政策和措施是()。
“既见树木又见森林”是指观察的()。
最新回复
(
0
)