首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条
admin
2023-01-12
35
问题
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条款内容如下:
(1)当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在15%以上时,可以调整综合单价。调整方法是:由监理工程师提出新的综合单价,经业主批准后调整合同价格。
(2)安全文明施工措施费,根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整,专业工程措施费不予调整。
(3)材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比,变化幅度不超过5%时价格不予调整,超过5%时可以按实际价格调整。
(4)如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件,工期可以顺延,损失费用均由承包商承担。
在工程开工前,承包商提交了施工网络进度计划,如图3.1所示,并得到监理工程师的批准。
施工过程中发生如下事件:
事件1:清单中工作D的综合单价为450元/m
3
,在工作D开始之前,设计单位修改了设计,工作D的工程量由清单工程量4000m
3
增加到4800m
3
,工作D工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。
事件2:在工作E的施工过程中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一关键配件,这使该设备无法正常安装,导致工作E的作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。
事件3:工作H是一项装饰工程,其饰面石材由业主从外地采购,由石材厂家供货至现场,但因石材厂所在地连续遭遇季节性大雨,石材运至现场的时间拖延,这造成工作H晚开始5天,窝工人工费损失8000元,窝工机械费损失3000元。
(计算结果均保留两位小数)
问题:
选项
答案
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LdPD777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
国家药品不良反应监测中心病例报告显示,莲必治注射液不良反应表现为急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反应、过敏样反应等,并在药品不良反应信息通报中进行了相关报告。关于莲必治注射液相关用药指导的说法,错误的是
某男,34岁。胃痛隐隐,绵绵不休,喜温喜按,劳累、受凉或空腹时疼痛明显,进食后疼痛缓解,时呕清水,神疲纳少,四肢倦怠,手足不温,大便溏薄,舌淡苔白,脉虚弱。医师诊断为胃痛,证属脾胃虚寒。处方如下:炙黄芪9g,桂枝9g,白芍18g,生姜6g,炙甘草9
某男,34岁。胃痛隐隐,绵绵不休,喜温喜按,劳累、受凉或空腹时疼痛明显,进食后疼痛缓解,时呕清水,神疲纳少,四肢倦怠,手足不温,大便溏薄,舌淡苔白,脉虚弱。医师诊断为胃痛,证属脾胃虚寒。处方如下:炙黄芪9g,桂枝9g,白芍18g,生姜6g,炙甘草9
某男,68岁。半年前因中风遗留半身不遂,口眼歪斜,言语謇涩,出院后常规服用阿司匹林肠溶片(每次100mg,每日1次)。近2周,因过度劳累,患侧肢体无力、活动不便加重,伴浮肿,面色少华;伸舌右偏,舌色淡紫,舌边有瘀斑,苔薄白,脉细涩无力。医师诊断为中风,证
某女,40岁。呃逆、嗳气1周余。因与家人吵架生气后,呃声不断,嗳气则舒,胃脘痞塞,时有嘈杂反酸,急躁易怒,多梦,大便不畅;舌红,苔薄黄腻,脉弦。既往史:乙型肝炎5年,十二指肠溃疡2年。医师处方如下:旋覆花9g,吴茱萸5g,黄连5g,枳实9g,紫苏梗
A.固阴煎B.膈下逐瘀汤C.温经汤D.人参归脾丸E.逍遥散某女,35岁。月经提前10日,量少,色淡质稀,腰膝酸软,头晕耳鸣,面色晦暗;舌淡暗苔白,脉沉细。宜选用的基础方剂是
某男,59岁。近3年经常眩晕,头胀头痛,昨日突发口眼㖞斜,舌强语謇,语言不利,半身不遂;舌红、苔黄,脉弦。诊断为中风。宜选用的基础方剂是
A.石韦散B.小蓟饮子C.八正散D.程氏萆薢分清饮E.沉香散某女,28岁。小便频数短涩,尿色黄赤,少腹拘急胀痛,腰痛拒按,大便秘结;舌红、苔黄腻,脉滑数。宜选用的基础方剂是
某女,49岁。近半年,经常寐中汗出,醒后汗止,时有自汗,口渴咽干,五心烦热,两颧色红;舌红、少苔,脉细数。宜选用的基础方剂是
随机试题
以下体现形式美规律的具体法则不正确的是()。[江西2019]
关于前庭小脑束不正确的是
妊娠期胆囊炎常合并下列哪些疾病:
狼疮性肾炎的活动病理是
我国宪法规定:农村中的下列哪些形式的合作经济,是社会主义劳动群众集体所有制经济?()
压实系数λc为:
下列法律文书中,( )不是人民法院据以执行的根据。
“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”所体现的道德修养方法是()。
Economicallydisadvantagedpreschoolchildrenweretrainedinoneofthreetypesoffantasyactivitiesoveraschoolyear.One
Readthetextbelowaboutafter-saleservice.Inmostofthelines41—52thereisoneextraword.Itiseithergrammaticallyinc
最新回复
(
0
)