首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
背景资料: 某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
admin
2018-05-14
61
问题
背景资料:
某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m
2
。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
(1)合同工期为320天,每提前1天奖励5000元,每拖延1天罚款10000元;
(2)A公司不得将工程转包,但允许分包;
(3)该工程质量实行终身保修;
(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
在施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位修改工程设计,造成停工待图3天;
事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场性停工10天;8月份又遇到季节性降雨,导致全场性停工3天;
事件三:在竣工验收时,总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟内机电安装工程重新挖开进行复验,施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格,根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查,建设单位进行调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求,复验及恢复又造成工期延误6天。
事件四:施工单位实际完成该工程的工期为344天。为此,建设单位扣罚施工单位延误工期的费用=24×10000=24万元。
问题:
假定事件一、事件二、事件三均在关键线路上,结合上述事件,试问事件四中建设单位应给予施工单位奖励还是罚款?为什么?并给出具体奖罚数额?
选项
答案
事件四中,建设单位应对施工单位处以罚款。 理由:事件一施工单位获得工期索赔3天,事件二施工单位获得工期索赔10天,事件三施工单位获得工期索赔6天,累计工期索赔19天。施工单位总工期判罚依据应为320+19=339天。实际完成工期为344天,故应予以处罚。 罚款金额:(344—339)×10000=50000元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LsFu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
钢架承受荷载如下图所示,下列各项中结构变形图中正确的是()。
配置C25现浇钢筋混凝土梁,断面尺寸为200mm×500mm,钢筋直径为20mm,钢筋间距最小中心距为80mm,石子公称粒级宜选择()。
我国钢结构用热轧型钢主要是碳素结构钢和低合金高强度结构钢,在碳素结构钢中主要采用()钢。
分包单位拒不服从总包单位的安全生产管理而发生生产安全事故的,则()。
《建设工程施工合同(示范文本)》规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,()天未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔被认可。
某社区活动中心工程,3层框架结构,无地下室,总建筑面积2417m2,层高均为4.5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好,设计为放大基础加地连梁,房心填土后夯实,再做首层地面。在一层顶梁板施工时,钢筋制作安装、模板支设完毕,开始浇筑混凝土,当混
对于防水工程施工质量事故的处理,下列说法正确的有()。
某写字楼项目,建筑面积84540.4m2,两层连通整体地下室,地上为两栋塔楼,基础形式为筏形基础,结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中,发生如下事件:事件一:地下室底板外防水设计为2+2的高聚物改性沥青卷材,施工单位拟采用热熔法、满粘
下列做法不符合涂饰工程基层处理要求的是()。
室内非埋地明敷主干线据地面高度不得小于()。
随机试题
强调采用股利政策应在资本利得和股利收益之间进行权衡的理论是__________。
缺乏维生素B12再生障碍性贫血
赵洪诉陈海返还借款100元。法院决定适用小额诉讼程序审理。关于该案的审理,下列哪一选项是错误的?(2014年试卷三第40题)
宝灵公司是一家牙膏生产企业。目前牙膏行业的销售额达到前所未有的规模,各个企业生产的不同品牌的牙膏在质量和功效等方面差别不大,价格竞争十分激烈。在上述情况下,宝灵公司的战略重点应是()。
我国文物保护单位的级别分为()。
在情境教学中,教学环境是一种人为设计的问题情境,它与现实问题情境()。
在TCP的拥塞控制中,慢开始和拥塞避免算法是怎样使用的?
A.providesB.duetoC.constructionD.servingE.ascendingF.enterpriseG.despiteH.permitsI.qualifiedJ.adjusting
Whatisthesubjectofthememo?WhatisthepurposeoftheoralFrenchcourse?Thepurposeofthememoisfortheengineers
下列()是石油的主要消费国。
最新回复
(
0
)