首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程.B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。 A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资
某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程.B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。 A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资
admin
2017-06-01
52
问题
某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程.B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。
A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资源’不足,征得业主同意,经资格审查和招标,决定将其中的空压站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件:
事件一:C公司在空压机安装完成后,单机试运行前做了如下工作:试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成;提供了产品合格证明书,施工记录,空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料,压力表和安全阀的送检合格证明材料,空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕;建立了试运行组织,试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后,C公司通知B公司、业主和监理公司到场,即开始单机试运行,监理公司不同意。
事件二:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7天移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5天)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天,造成50名安装工人窝工。窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。
【问题】
事件一中,单机试运行前的准备工作有哪些不足?
选项
答案
试运行准备工作不完整的地方主要有: (1)空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕,缺少有关合格资料; (2)试运行操作人员已经过技术培训,还应该经过考试合格,并熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作; (3)在编制了试运行方案并获总包单位批准后,还需报建设单位或监理单位批准后实施; (4)缺少条件:保修人员应该就位。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/M2Eu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定,工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时,因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期,项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装,安装后被监理工程师发现,下令停工。经与业主协商
技术测量过程包括( )等四个要素。
把机电工程资料分为单位工程类、分部工程类等是按( )分类的。
上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件承包商不可以提出工期和费用补偿要求?简述其理由。假设管理费和利润不予补偿,试计算业主应给予承包商的追加工程款为多少?
采购计划应遵循的采购原则有( )。
( )对本工程项目的安全生产负技术责任。
经处理的钢结构基础,应及时涂刷底层涂料,间隔时间不要超过( )。
电力变压器新装或大修注油以后,大容量变压器必须经过静止( )才能进行耐压试验。
随机试题
Aprettypotplantmightmakeanunemotionalworkspacefeelmorepersonal.Butnewresearchhasrevealedthatofficeplantsdo
含20%(质量分数,下同)丙酮与80%空气的混合气进入吸收塔,塔顶喷水吸收丙酮。吸收塔出口气体含丙酮3%,塔底得到50kg含10%丙酮的水溶液,计算进吸收塔气体的量?
明确诊断后给以下药物,哪项不恰当
输入大量库存血,易引起
以下哪项药物不宜与细辛、赤芍、白芍、人参、丹参、玄参、沙参、苦参同用()
欣欣,男,四个月。因腹泻2日就诊,每日大便10余次,臀部皮肤潮红,伴有皮疹,有少许脱皮。臀部皮肤护理不妥的操作是
某基层法院审判员小李的下列做法中正确的是:()
A、47B、54C、53D、55B4×9+2÷2=37,4×10+6÷2=43,4×11+10÷2=49,故?=4×12+12÷2=54,正确答案是B选项。
材料1中荆人为什么失败?综合材料1、2、3,阐述它们体现的共同哲学原理及其方法论意义。
A、toB、untilC、upD、ontoA本题考核的知识点是介词。A项表示“到……”;B项表示“直到……”;C项表示“在……之上”。upto有“到……”的含义;D项表示“到……上面”。根据句义,应该选A。
最新回复
(
0
)