建设单位与施工单位于2020年3月8日签订了某公路工程施工合同。合同条款约定：由于建设单位责任造成施工窝工的，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算；6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。双方同时约定：人工费定额为30元／工日，机械

admin2022-03-24 99

问题建设单位与施工单位于2020年3月8日签订了某公路工程施工合同。合同条款约定：由于建设单位责任造成施工窝工的，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算；6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。双方同时约定：人工费定额为30元／工日，机械台班费为1000元／台班。施工单位编制的施工进度计划已被监理工程师批准。
施工过程中发生了如下事件：
事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包人提供的地质资料不符，有古河道，须将古河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，发包人以书面形式通知施工单位停工10天，窝工费用合计为3000元。
事件2：5月18日由于下大雨，一直到5月21日才开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2天，造成人员窝工10个工日。
事件5：在施工过程中，发现因发包人提供的施工图纸存在问题，故停工3天进行设计变更，造成5天窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题：
建设单位应给予施工单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?

选项

答案建设单位应给予施工单位工期补偿为：10+3+1+3=17(天)；建设单位应给予施工单位费用补偿为：3000+900+6480=10380(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MFq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备监理单位应当具备相应的资质条件，主要有()。

若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得()的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

设备工程()，是指具有企业法人资格和取得《设备监理单位资格证书》的从事重要设备工程监理业务，即设备工程技术和管理咨询服务业务的社会组织。

在我国，()通常是由投资方派代表组成的，全面负责项目筹资、项目建设、生产经营、归还贷款和债券本息并承担投资风险企业法人或社会组织。

在设备采购合同履行中，还应对供应商按照设备采购合同规定为设备调试提供的备品配件进行查验，并督促其在设备调试期间提供一定的()。

在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。

下列不能索赔工期的是()。

雇主的索赔款额可在合同价格和付款证书中列为()。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

关于地西泮急性中毒时的治疗，叙述正确的是

生态系统内形成的生态平衡，是何种性质的平衡

根据《合同法》的规定，下列情形中，适合合同标的物提存的情形有()。

不具备正式公文的法定权威性与行政约束力的是()。

玻璃器皿因外观时尚、绚丽剔透受到消费者青睐，然而，给玻璃器皿加热导致爆炸伤人的事件屡有发生。关于玻璃器皿的选用，下列说法正确的是：

要因地制宜、__________，不搞“一刀切”，不追求一步到位，允许采取差异性、过渡性的制度和政策安排。填入画横线处最恰当的一项是()。

Waiter:Goodafternoon.______?Customer:IthinkI’llstartoffwithacupofsoup.Whatkindofsoupdoyouhavetoday?