首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工项目,建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。在该工程施工过程中,施工进度计划网络图中的关键线路上发生了以下事件: 事件1:某桥梁地基软弱,设计文件中规定采用碎石垫层加固处理。施工结束后经检测发现,加固处理后的地基不能满足要求
某公路工程施工项目,建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。在该工程施工过程中,施工进度计划网络图中的关键线路上发生了以下事件: 事件1:某桥梁地基软弱,设计文件中规定采用碎石垫层加固处理。施工结束后经检测发现,加固处理后的地基不能满足要求
admin
2022-01-24
43
问题
某公路工程施工项目,建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。在该工程施工过程中,施工进度计划网络图中的关键线路上发生了以下事件:
事件1:某桥梁地基软弱,设计文件中规定采用碎石垫层加固处理。施工结束后经检测发现,加固处理后的地基不能满足要求,于是,建设单位提出变更,将碎石垫层改为碎石桩,由此导致施工单位停工20天。施工单位按照合同条款约定提出工程延期和费用索赔要求。
事件2:某小桥台背按照设计文件规定采用灰土夯填。施工结束后,经监理工程师检查签认,并给予计量支付。此后不久,有人举报该施工单位用于桥台背回填的灰土中石灰剂量不够,偷工减料。建设单位向监理工程师提出对该桥台背回填质量进行复查。于是,监理工程师要求施工单位开挖重新检验。检验结果表明,灰土中石灰剂量合格,但部分层位压实度不合格。施工单位进行了返工处理,由此造成的损失,施工单位提出了工程延期和费用索赔的要求。
事件3:在该工程项目招标时,招标文件中就施工所需填料指定了甲、乙两处料源场。施工开始后,施工单位经试验发现甲料场材料质量不合格,无法用于施工。由于乙料场储量不足以放下全部填料,于是,施工单位重新找到了另一处新料场。由此导致材料运距增大,造成施工成本增加。施工单位就此提出工期和费用索赔的要求。
问题:
试分析以上各事件中施工单位提出的工程延期和费用索赔要求是否合理?为什么?
选项
答案
事件1中,施工单位提出的工程延期和费用索赔的要求是合理的。 因为软弱地基处理不满足设计要求,是由于原设计确定的加固处理方法不妥当所致。并非施工单位施工质量的问题,况且建设单位又提出变更要求,因此,导致索赔事件的发生是由于建设单位的原因或责任,且停工事件发生在关键线路上,所以施工单位的延期和费用索赔要求合理。 事件2中,施工单位的工程延期和费用索赔要求不合理。 因为根据合同条款约定,施工单位所承担的台背灰土回填质量,不因监理工程师对该工程的检查签认而解除。监理工程师对工程的计量支付,也不应视为监理工程师已同意、批准或接受了施工单位完成的该部分工程。监理工程师对质量有疑问的,可要求重新检验。经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和工期延误由施工单位承担。由此,施工单位的延期和费用索赔要求不合理。 事件3中,施工单位提出的工程延期和费用索赔要求不合理,原因如下。 (1)建设单位提供的本合同工程的料场、取土场、弃土场位置等资料均属参考资料,并不构成合同文件的组成部分,施工单位应对自己就上述资料的解释、推拉和应用负责,建设单位不对施工单位据此做出的判断和决策承担任何责任。 (2)施工单位在送交投标文件之前,已进行了现场考察,对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中考虑了这些因素。同时,施工单位的报价已包含了合同中约定的施工单位的全部义务以及完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。而且,案例中所述情况是施工单位能合理预计到的,施工单位应承担由此产生的风险责任。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MGq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
在下列哪些情形下,监理人可以向委托人发出终止合同的通知。()
合同转让中债权不转让包括()。
下列能导致委托代理关系终止的是()。
合同鉴证应当审查的主要内容包括()。
当事人在合同中约定违约金的,一方违约后,()。
监理人的义务有()。
委托人的权利有()。
委托代理合同是委托合同的一种,但两者之间存在一定的区别,主要表现为()。
根据合同中某些条款,可以推出承包人有索赔权,这种有经济补偿含义的条款,在合同管理工作中被称为()。
随机试题
产后小便不通,小腹胀急疼痛,倦怠乏力,少气懒言,语音低微,面色少华,舌质淡,苔白,脉缓弱。可诊断为
《灵枢.经脉》说:经脉十二者,伏行于
水玻璃能促进水泥快凝,在水泥中掺入约为水泥重量的多少倍水玻璃,2min即初凝,可用于堵漏抢修?[2001--023]
下列说法错误的是()。
法律效力是指对其所指向的人们的强制力或约束力,法律适用的时间效力是指()。
(甲)宋儒理学的代表人物中,如陆九渊的读书经验也有可取之处。《陆象山语录》有一则写道:“如今读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”接着,他又举出下面的一首诗:“读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长;未晓不妨权放过,切身须要急思量。”这就是所谓“读书不
法治思维不仅认为法律是治国理政的手段和工具,更强调法律是治国理政的最高准则,治国理政必须奉守法律至上原则。法律至上具体表现为
小张完成了毕业论文,现需要在正文前添加论文目录以便检索和阅读,最优的操作方法是:
A、Husbandandwife.B、Teacherandstudent.C、Nurseandpatient.D、Bossandemployee.C此题询问说话双方的关系。从男士问女士的问题和女士的回答,可以推断男士是一个想要看医生
A、Dwellers’lackofconscience.B、Increasingcostofrepairs.C、Thecompany’spoorjudgment.D、Thefiercecompetitionamongcomp
最新回复
(
0
)