首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月2
背景资料: 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月2
admin
2016-12-26
33
问题
背景资料:
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月2日提交了投标保证金。开标会手2011年6月3日由该省建委主持。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2011年8月16日。
工程开工后发生了如下几项事件:
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2011年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2011年8月28日进场。但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
问题:
乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
选项
答案
事件一,可向甲方提出费用索赔和工期索赔。 理由为:A、B工作延误是由甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误,B工作为非关键工作,未受到影响,不予工期索赔。 事件二,不可以向甲方提出费用和工期索赔。 理由为:D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的,属施工单位责任。 事件三,可向甲方提出费用索赔。 理由为:乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但因为E工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。 事件四,可向甲方提出费用和工期索赔。 理由为:乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是由甲方原因造成的。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MP8w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
涂饰工程的细部构造—般指( )等。
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》,检验批的质量应按( )进行验收。
【背景材料】某高层办公楼,总建筑面积137500m2,地下3层,地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同,并委托了工程监理单位。施工总承包单位完成桩基工程后,将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位,并自行决定将基坑支护和土
【背景材料】某建筑工程建筑面积212500m2,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下2层,地上13层,基础埋深11.8m,该项工程位于繁华市区,施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排
某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定,月标段所需的部分设备由建设单位负责采购
下列选项中,( )不属于地下工程水泥砂浆防水层施工时常采用的水泥砂浆防水层。
下面有关压杆的四种计算长度(a、b、c、d)的说法中正确的是()。a.当柱的一端固定一端自由b.两端固定c.一端固定一端铰支d.两端铰支
下列说法正确的有( )。
吊装一钢粱如图1所示,吊点位置不变,吊索与梁的夹角分别为60°、45°和30°,试比较钢梁所受的压力大小,下面正确的排序是()。
只能约束竖向和水平向运动的支座是()。
随机试题
DNA和RNA完全水解后,产物的特点是
关于重度妊高征以下描述不正确的是
2000年3月,平安印刷厂准备向人民法院起诉。起诉前,获知天地人文出版社正在非法转移资金和部分其他财产。此时,平安印刷厂可以向人民法院提出什么申请?该申请应当向哪个人民法院提出?在人民法院采取有关措施后,平安印刷厂应该在多长时间内提起诉讼?据查,B市秀
一般按照( )来筛选和确定建设项目拟预测的水质参数。
某公司实验室校准一个测量上限为2000℃的光学高温计,发现它在示值1500℃处的实际值为1508℃。请回答以下问题。该示值的绝对误差为()。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,要推进长江经济带发展,坚持生态优先、绿色发展的战略定位,把长江经济带建设成为我国生态文明建设的先行示范带、创新驱动带、()。
苏联教育家()编著的《教育学》对新中国建国初期的教育产生了重大影响。
以下说法错误的是______。
下列选项中不属于结构化程序设计原则的是()。
ForeachofQuestions1to9,compareQuantityAandQuantityB,usingadditionalinformationcenteredabovethetwoquantities
最新回复
(
0
)