首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量
admin
2014-02-21
48
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:
事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m
3
,工作持续时间未变。
事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。
事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔,为什么?可以获得的索赔费用是多少?
选项
答案
(1)事件2不能索赔费用,因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。 (2)事件4可以索赔费用,因施工中发现地下文物属非施工单位原因。 (3)可获得的费用为:4×100+1200=1600(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Mlsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
下列关于施工导流标准的说法正确的是()。
注册建造师应当在其注册证书所注明的专业范围内从事建设工程施工管理活动,注册水利水电工程建造师执业工程范围不包括()。
根据《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110—2013,木模板设计时,若木材含水率小于25%时,其荷载设计值可乘以系数()予以折减。
某承包商在混凝土重力坝施工过程中,采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧,浇筑过程中气温较高,为保证混凝土浇筑质量,承包商积极采取了降低混凝土的入仓温度等措施。在某分部工程施工过程中,发现某一单元工程混凝土强度严重不足,承包商及时组织人员全部
碾压土石坝施工中,具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是()。
根据《水法》规定,在河道管理范围内铺设跨河管道、电缆属于()。
【背景资料】某省重点水利工程项目计划于2009年12月开工,由于工程复杂,技术难度大,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。于2009年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工企业发出投标邀请书。该五家施工企业均接受了邀请
【背景资料】某水利水电工程施工企业在对公司各项目经理部进行安全生产检查时发现如下事件:事件一:公司第一项目经理部承建的某泵站工地,在夜间进行泵房模板安装作业时,由于部分照明灯损坏,安全员又不在现场,一木工身体状况不佳,不慎从12m高的脚
下列材料用量对比关系中,不属于混凝土配合比的是()。
下列关于土方开挖工程计量与支付的说法,正确的是()。
随机试题
Agoodmodernnewspaperisanextraordinarypieceofreading.Itisremarkablefirstforwhatitcontains:therangeofnewsfro
男性,38岁,入院诊断为急性胰腺炎,在恢复过程中,饮肉汤一碗,再发上腹部剧痛,注射654—2无效,并出现腹胀。处理应是
人体内再生能力最强的细胞是
周某与林某协议离婚时约定,孩子归女方林某抚养,周某每年给付1000元抚养费。离婚后,因林某将孩子由姓周改姓林,周某就停止给付抚养费。因这一年年景不好,周某就将卖粮仅得的1000元捐献给了希望工程,自己出去打工了。林某能请求法院撤销该赠与吗?
下列说法中符合施工现场要求的有()。
在后张法预应力中,张拉时结构中钢丝(束)、钢绞线断裂或滑脱的数量,严禁超过结构同一截面总根数的(),且一束钢丝只允许发生1根。
()不是我国当前资产管理行业需要主要关注的问题。
个人汽车贷款发放前,应落实的贷款发放条件不包括()。
甲公司为员工张某支付培训费用3万元,约定服务期3年。2年后,张某以公司自他入职起从未按照合同约定提供劳动保护为由,向单位提出解除劳动合同。以下说法正确的是()。
以优惠价出售日常家用小商品的零售商通常有上千雇员,其中大多数只能领取最低工资。随着国家法定的最低工资额的提高,零售商的人力成本也随之大幅度提高。但是零售商的利润非但没有降低,反而提高了。以下哪项如果为真,最有助于解释上述看起来矛盾的现象?
最新回复
(
0
)