某公路工程项目在施工过程中，发生如下事件：事件1：在基础开挖过程中，个别部位实际土质与业主在招标时提供的参考资料中给定的地质资料不符，造成施工费用增加2．5万元，相应工序的持续时间增加了4天。事件2：施工单位为了保证质量，扩大了基坑底面

admin2022-03-24 41

问题某公路工程项目在施工过程中，发生如下事件：
事件1：在基础开挖过程中，个别部位实际土质与业主在招标时提供的参考资料中给定的地质资料不符，造成施工费用增加2．5万元，相应工序的持续时间增加了4天。
事件2：施工单位为了保证质量，扩大了基坑底面尺寸，造成开挖量增加导致费用增加3．0万元，相应工序的持续时间增加了3天；
事件3：在基础砌筑过程中，因业主提供的施工图纸有误，实际工程量增加3．8万元，相应工序的持续时间增加了2天；
事件4：当年进入雨季施工，恰逢30年一遇的大暴雨，造成停工损失2．5万元。工期增加了4天。
在以上事件中，除事件4外，其余事件均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位按照合同约定提出如下索赔要求：
(1)增加合同工期13天；
(2)增加费用11．8万元。
问题：
如果在工程缺陷责任期间发生了由施工单位原因引起的质量缺陷，在监理工程师多次书面指令施工单位修复而施工单位一再拖延的情况下，业主另请其他施工单位修复，则所发生的修复费用该如何处理?

选项

答案所发生的维修费用应由施工单位承担，业主可从质量保证金中扣除。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NXq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

发包人对分包合同的、管理主要表现为()。

对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。

按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许()。

初步设计完成后的大型复杂工程，应采用()合同。

最终付款申请的理解正确。的是()。

在根据通用条件“雇主终止合同的权利”、“由承包商终止”、或“自主选择的终止、支付和解除”条款的规定发出的终止通知生效后，承包商应迅速采取以下()行动。

()是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系，从而取得民事权利和承担民事义务的资格。

以付款方式进行划分，设备工程安装合同可分为()。

一般而言，比率越低表明企业的长期偿债能力越好的指标有()。Ⅰ．资产负债率Ⅱ．产权比率Ⅲ．有形资产净值债务率Ⅳ．已获利息倍数

法律责任

Stressmaybedefinedastheresponseofthebodytoanydemand.Wheneverpeopleexperiencesomethingpleasantorunpleasant,we

下列肛瘘中属于复杂高位瘘的是

A．“P”切迹B．颧突C．腭小凹D．颊侧翼缘区E．远中颊角区下颌舌骨嵴前方，口底上升时的最高点

羚角钩藤汤的组成中含有的药物是()天麻钩藤饮的组成中含有的药物是()

在某项建设工程中，劳务分包单位施工人员在200人以上，则该项目工程应当配备()专职安全生产人员。

甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

下列指标不反映企业偿付长期债务能力的是()。

劳动争议仲裁委员会的组成不包括()。