首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施
admin
2010-03-16
35
问题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(图4-1)。
该工程在施工过程中发生了以下事件:
事件1:因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明地下障碍物,处理该障碍物导致工作 A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件2:基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费 1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件3:因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。
事件4:结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
事件5:因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
选项
答案
施工单位可获得的工期延期补偿为30天,因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件:事件1工作A延长10天;事件3工作C延长10天;事件4工作E延长30天,新的计算工期为420天,(420-390)天=30天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Nav5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
(),是指当事人由于违反了法律规定的义务,而应当承担的法律后果。
(),是指合同依法成立后,在尚未履行或尚未完全履行时,当事人依法经过协商,对合同的内容进行修订和调整所达成的协议。
合同法的基本原则中,()原则是民事活动的最重要的基本原则。
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
合同履行方式不明确的应按()履行。
建筑工程合同如果无效,一般应采取()。
如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
仲裁庭可由当事人指定的人组成,人数规定是()人。
监理投标中,对各投标人的综合能力进行对比通常采用的方法是()。
(),是指委托监理合同当事人——业主(委托人、采购人)和监理单位(监理人)之间,依据法律和委托监理合同以及相关合同,委托实施监理服务,履行职责,行使权力和依法承担责任的权利义务关系。
随机试题
实施产业政策的经济手段包括()。
世界上第一只开放式基金是()。
已知命题P:函数y=logaa2x在定义域上为单调递减函数;命题Q:x2+ax+a>0的解集为R.若P∨Q为真,P∧Q为假,则a的取值范围是_________.
10个完全一样的杯子,其中6个杯子各装有10克纯酒精,4个杯子装有10克纯水。如果从中随机地拿出4个杯子并将其中的液体进行混合,问最终得到50%酒精溶液的可能性是得到75%酒精溶液的可能性的多少倍?
Whilestillinitsearlystages,welfarereformhasalreadybeenjudgedagreatsuccessinmanystatesatleastingettingpeopl
五蕴说
在建设工程合同的订立过程中,投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交的投标文件,此为()。
下列叙述中正确的是()。
Theyare________studentsthattheyallperformedwellinthefinalexaminations.
Sleepispartofaperson’sdailyactivitycycle.Thereareseveraldifferentstagesofsleep,andtheytoooccurincycles.If
最新回复
(
0
)