首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前,承包人向监理工程师提交了施工进度计划如图3—4所示,该进度计划已经监理工程师批准。 工程施工到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。 在施工过程
某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前,承包人向监理工程师提交了施工进度计划如图3—4所示,该进度计划已经监理工程师批准。 工程施工到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。 在施工过程
admin
2022-03-24
31
问题
某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前,承包人向监理工程师提交了施工进度计划如图3—4所示,该进度计划已经监理工程师批准。
工程施工到第5个月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行了1个月。
在施工过程中发生了如下事件。
事件1:A
1
工作施工半个月发现业主提供的设计文件不准确,经监理工程师与业主协商确认,对原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包人提出以下索赔:设计变更使A
1
工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成相应损失,承包人及时向监理工程师提出费用索赔和工期索赔申请,经监理工程师审核的内容如下:
(1)部分已完工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元;
(2)在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包人供应)损坏,造成损失1万元;
(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元;
(4)施工现场承包人使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元;
(5)因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月;
(6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。
事件3:A
3
工作施工过程中,由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人工窝工和机械闲置费用4万元(经监理工程师查证)。
问题:
不考虑施工过程中发生各事件的影响,在施工网络进度计划中标出第5个月末的实际进度前锋线,并判断如果后续工作按原进度计划执行,工期将是多少个月?
选项
答案
绘制第5个月的实际进度前锋线如图3—5所示。 [*] 如果后续工作按原进度计划执行,该工程项目将被推迟2个月完成,工期为15个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OHq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人,按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应()。
当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时,应以()为准。
定标的主要依据是()。
按照参与监理工作的年度平均人数来计算监理取费的办法适用于()。
在监理招标中,下列不属于对投标人的资格审查的是()。
监理投标中,对各投标人的综合能力进行对比通常采用的方法是()。
勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是()。
合同权利和义务终止也称()。
下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。
如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
随机试题
WhatisthedirectresultoftheIndustrialRevolution?
中国社会主义经济发展的立足点和根本基点是()
A,心动过缓B,心动过速C,两者都有D,两者都无麻醉深浅不当、手术刺激、失血、二氧化碳蓄积可引起
症见某些部位出现圆滑柔韧的包块,属于
下列哪项不是输卵管妊娠的病因
下列属于总图布置方案分析内容的有()。
关于债券组合构建,以下说法错误的是()。
我们称通过计算机网络非法进人他人系统的计算机人侵者为()。
属于单方法律行为的是()。
在其他条件不变的情况下,如果连续增加劳动的投人,在总产量达到最大值时,劳动的边际产量()。
最新回复
(
0
)