首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【2009改编】某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%,增值税销项税为11%。业主草拟的部分施工合同条款内容如下: 1
【2009改编】某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%,增值税销项税为11%。业主草拟的部分施工合同条款内容如下: 1
admin
2019-03-27
21
问题
【2009改编】某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%,增值税销项税为11%。业主草拟的部分施工合同条款内容如下:
1.当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在10%以上时,可以调整综合单价,调整方法是:由监理工程师提出新的综合单价,经业主批准后调整合同价格。
2.安全文明措施项目费,根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整,专业工程措施费不予调整。
3.材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比,变化幅度不超过10%时,价格不予调整,超过10%时,可以按实际价格调整。
4.施工过程中发生极其恶劣的气候条件,工期可以顺延,损失费用均由承包商承担。
开工前,承包商提交了施工网络进度计划如图4.1所示(天),并得到监理批准。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:工程量清单中D工作的综合单价为450元/m
3
,在D工作开始前,设计单位修改了设计,D工作的工程量由清单工程量4000m
3
增加到4800m
3
,D工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。
事件2:在E工作施工中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一关键配件,使该设备无法正常安装,导致E工作作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。
事件3:H工作是一项装饰装修工程,其饰面石材由业主从外地采购,由石材厂家供货至现场。但因石材厂所在地连续多天遭遇季节性大雨,使得石材运至现场的时间拖延,造成H工作晚开始5天,窝工人工费损失8000元,窝工机械费损失3000元。
问题:(计算结果保留2位小数)
对于事件1,经业主与承包商协商确定,D工作全部工程量按综合单价430元/m
3
进行结算,承包商可增加的工程价款是多少?可增加的工期是多少?
选项
答案
(1)增加工程价款: (4800×430﹣4000×450+2500)×1.033×1.11=305576.90元 (2)增加工期为0,即不能增加工期。 理由:D工作每天完成的工程量=4000/10=400m
3
,作业时间延长:(4800﹣4000)/400=2天,但D工作总时差为6天,延长2天未超出其总时差,对工期没有影响。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ON75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
大中型及限额以上项目的项目建议书,由( )委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。
《建筑法》规定:建筑物在合理使用寿命内,必须确保( )的质量。
审查“施工组织设计”是我们监理机构一种( )手段。
检查施工图纸是否满足施工需要是( )阶段建设监理工作的主要内容。
在建设工程活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录称为( )。
监理单位开展工程监理时,实施程序第一步工作为( )。
项目监理机构的协调管理就是( )之间,对所有的活动及力量进行联结、联合、调合的工作。
文字材料按()顺序排列。
负责接收和保管所辖范围应当永久和长期保存的工程档案和有关资料的单位是()。
由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差,应采取被动控制,这说明()。
随机试题
这个标志是何含义?
崇高与丑的相似之处包括【】
治疗牙脱位时,应遵循的原则是
患者,女,42岁,颈部弥漫性肿大,伴四肢困乏,气短,纳果体瘦;舌苔薄,脉弱无力。治疗应首选( )
按病变深度可将龋损分为()。
《中华人民共和国民法通则》第156条规定:“本法自1987年1月1日起施行。”关于该条,下列说法不正确的是:()。
企业出售投资性房地产应当将取得的收入计入营业外收入,投资性房地产的账面价值计入营业外支出,发生的营业税计入营业税金及附加。()
恒利发展是在上海证券交易所挂牌的上市公司,股本总额10亿元,主营业务为医疗器械研发与生产。维义高科是从事互联网医疗业务的有限责任公司,甲公司和乙公司分别持有维义高科90%和10%的股权。为谋求业务转型,2015年6月3日,恒利发展与维义高科、甲公司、乙公司
人民代表大会是我国立法机关和国家权力机关,享有撤销法规、规章等规范性文件和人事罢免的权力,其监督权属于()监督权,因而具有极大的权威性。
严格意义上讲,罚金、罚款二者中必须由人民法院判决的是()。
最新回复
(
0
)