某综合楼工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同。合同报价日期为1999年4月1日。施工单位1999年第4季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示：在施工过程中，发生如下几项事件： 1．

admin2010-03-16 50

问题某综合楼工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同。合同报价日期为1999年4月1日。施工单位1999年第4季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示：

在施工过程中，发生如下几项事件：
1．1999年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定土质不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；
2．1999年5月，施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天；
3．1999年7月，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；
4．1999年8月，进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。
以上事件中，除第4项外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位提出如下索赔要求：
(1)增加合同工期13天；
(2)增加费用11.8万元。
如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?

选项

答案由于该事件在工程保修期内发生，又是由于施工单位原因造成，属于保修范围的项目，应由承包商负责保修。根据建设工程施工合同中关于工程保修的有关规定，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托其他人修理，所发生的维修费用从承包人的质量保修金中扣除。 [解析]本题考查重点是对“工程结算”的掌握。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OOv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

依据委托合同，检查受托人的工作情况是委托人的()。

设备工程设计合同履行中须变更设计方案的，应由()具体实施。

工程和承包商设备的保险包括()。

新黄皮书中规定的有关争议应通过国际仲裁对其作出最终解决的内容有()；

目前在国际市场上比较提倡由业主去保险，因为由各个承包商分别投保的缺点有()。

争端裁决委员会由合同双方在合同生效日期之后的()天内共同任命。

()是指在中标函中所认可的工程施工、竣工和修补任何缺陷所需要的费用。

老年人的体质特点为

()为娇脏不耐寒热。

已知某条长80km220kV的线路，末端空载，则首端电压幅值U1与末端电压幅值U2之间的关系是()。

科学发展观的核心是全面协调可持续发展。()

银行流动性风险的根本原因是()。

甲欠乙15万元，甲的朋友丙与乙签订了保证合同，此时丙自有财产12万元，后甲不能清偿，乙诉至法院要求丙清偿15万元。则根据我国有关的法律规定，下列选项表述正确的是()。

Thesearemaliciousactsofaggression,abductionsandwantonkilling.

Itturnedoutthatthechildrenwerenot_____fortheaccident.

A—collectiveactionI—psychologicalsupportB—competitoranalysisJ—performance-relatedpayC—corporaterestructuringK—pays