背景材料：某公路工程，合同价4000万元，合同工期270d。合同条款约定： ①工程预付款为合同价的10％，开工当月一次性支付； ②工程预付款扣回时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60％的当月起，分两个月

admin2018-04-22 59

问题背景材料：
某公路工程，合同价4000万元，合同工期270d。
合同条款约定：
①工程预付款为合同价的10％，开工当月一次性支付；
②工程预付款扣回时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60％的当月起，分两个月平均扣回；
③工程进度款按月支付；
④工程质量保证金按月进度款的5倍扣留；
⑤钢材、水泥、沥青按调值公式法调价，权重系数分别为0．2、0．1、0．1，其中钢材基期价格指数为100。
施工合同签订后，施工单位向监理提交了如下图所示的进度计划，并得到监理批准。

前6个月（即1～6月份）每月完成的工作量见下表：

6月份钢材的现行价格指数为110，其余材料价格无变化。
施工过程中，在第三个月末检查时发现：E工作延误20d，C工作延误10d，F工作按计划进行，G工作提前10d。为满足业主坚持按合同工期完工的要求，在不改变网络计划逻辑关系的条件下，施工单位根据下表按照经济性原则进行计划调整。

在G工作进行到一半左右，出现了合同中未标明的硬质岩石，导致施工困难。施工单位及时采取合理措施进行处理并通知了监理。因处理硬质岩石导致增加费用20万元、G工作延误20d，对此，施工单位在规定时间内提出了工期及费用索赔。
问题：
针对G工作中出现硬质岩石的处理，分别指出施工单位提出的工期及费用索赔是否合理？并说明理由。

选项

答案1)处理硬质岩石导致G工作延误20d提出的工期索赔不合理。因为原计划G工作有10d总时差=210—70—130，在3月末时G工作提前了10d，因此相对于270d的工期有20d的总时差。处理硬质岩石的时间大约是70+65=135d，在3月末以后发生，所以20d的延误有20d的总时差可以消化，不会造成工程工期（总工期）拖延，不能索赔工期。 2)处理硬质岩石导致增加费用20万元，施工单位可以索赔。因为合同未标明硬质岩石属于业主方的责任，所造成的费用增加理应获得补偿。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OUmu777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库一级建造师分类

公路工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

一级建造师

为防止下渗水影响路基，排水基层下应()。

水池满水试验必须在规定的条件下进行，以下满水试验条件中不符合规定的是()。

在路基工程中，用于排除地下水的设施是()。

三种渗沟均应设置()。

行政组织的精神要素包括()

已知=()

指示剂的变色范围越宽滴定误差越小。()

法律、法规中只规定了对某类具体行政行为不服，可以申请复议，没有规定可以向人民法院起诉，而《行政诉讼法》规定可以向人民法院起诉的，当事人()。

行政行为的生效包括两种，属于具体行政行为生效的是()。

下列不是酬金制与包干制内容的是()。

有群众举报单位某同事在工作中存在“吃喝要拿”等问题。领导交代你去调查，你怎么办?

中国古代的“意匠”之说主要指()。

Farfromjoiningthelabourforce,womenhavebeenfallingawayatanalarmingpace.ThefemaleemploymentrateinIndia,counti

•Readthearticlebelowaboutcreditinbusiness.•Choosethebestwordtofilleachgap,fromA,B,CorD.•Foreachquestion