背景资料：承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日。承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)

admin2019-04-09 30

问题背景资料：
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日。承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)，见下表。

工程施工中发生如下事件：
事件一：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元。
事件二：监理人在对闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。
事件三：发包人负责闸门的设计与采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元。
事件四：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。
除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。
问题
依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向发包人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

选项

答案(1)承包人可向发包人索赔工期0天，索赔费用8万元。 (2)理由如下： ①事件一，承包人责任，不能索赔赶工费用。 ②事件二，B工作延误5天，承包人责任，不能索赔工期和费用。 ③事件三，D工作延误10天，发包人责任，但D工作总时差是25天，未超过总时差，故不可索赔工期，可以索赔费用8万元。 ④事件四，F工作延误20天，承包人责任，不能索赔工期。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OdTw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)的规定，填写分部工程验收签证时，存在问题及处理意见中主要填写有关本分部工程()方面是否存在问题，以及如何处理，处理意见应明确存在问题的处理责任单位等。

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，工程建设项目施工评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()。

混凝土表层加固常用方法有()。

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288—2003)(以下简称《规范》)，水利工程建设项目施工监理的主要工作方法是()。

《水利工程建设安全生产管理规定》规定，()等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

下列关于《水利水电工程施工质量评定表》填表基本规定正确的是()。

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，工程施工招标资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合()等。

《水利水电工程施工质量评定表》(试行)表1～表7从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写，“质量等级”栏由复核质量的()填写。

根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，施工管理费属于()。

A、Itspublisher.B、Itsfilmadaptation.C、Itsflowerylanguage.D、Itsrealism.D对话结尾处，女士说到最后这本书因为它的现实主义而得到了人们的认可，TheodoreDreise

典型的肺气肿体征是

能有效制止四肢出血的止血方法是

A．出血性膀胱炎B．心脏毒性C．溶血性尿毒症D．肺纤维化E．过敏反应丝裂霉素()

检察院在审查起诉期间退回补充侦查的案件，公安机关应在多长时间内补充侦查完毕?假如刘某在上诉期内撤回上诉，一审判决从何时生效?

摩擦桩孔底沉淀层厚度，当桩径≤1．5m时不超过()。

清代被列为“金陵四十八景”之首的是()。

下列关于行政程序的表述正确的是()。①行政程序是法律程序的一种②行政程序是行政机关实施行政行为必须遵循的方式、步骤、时间和顺序③行政程序的核心价值在于制约行政权力④行政程序和诉讼程序是完全不伺的两种程序

如图是A、B两种物质的溶解度曲线，下列说法正确的是：

Abusinessmanowedalotofmoneytoothersandcouldseenowayout.Hesatontheparkbench,【C1】_______ifanythingcouldsave