某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图1所示。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。 [问题] 1．请绘出调整后的网

admin2009-07-25 44

问题某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图1所示。

由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。
[问题]
1．请绘出调整后的网络进度计划图(在原图上作答即可)。
2．如果各项工作均按最早开始时间安排，起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置，工作C应如何安排?
3．该计划执行3个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作D，安排在工作A完成之后开始，在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：(1)施工机械停滞费；(2)机上操作人员人工费；(3)某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
4．工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图0.5个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作I赶工费每月12.5万元)?为什么?

选项

答案1．调整后的网络进度计划见图3。 [*] 2．(1)工作C与工作H之间机械闲置2个月，工作H与工作J之间机械不闲置，故机械共闲置2个月。 (2)如果工作C最早开始时间推迟2个月，则机械无闲置。 3．(1)施工机械停滞费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿。 (2)机上操作人员人工费补偿要求不合理。因为机上操作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。 (3)某些工种的人工窝工费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。 4．业主不应支付赶工费。因为不需要赶工也能按合同工期完工(或因不影响工期，又拖延时间在总时差范围内)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OkM5777K

本试题收录于：设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类

设备监理综合实务与案例分析

注册设备监理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

设备监理综合实务与案例分析

注册设备监理师

根据《城乡规划法》的规定，下列关于编制城乡规划的主要依据的说法中，不正确的是()

行政机构的含义不包括()。

法律规范由三个要素构成，即()。

建设用地使用权人是否有权对土地进行抵押()。

城市规划行政主管部门依照职权对管辖范围内的建设用地和建设活动组织检查是()。

根据《城乡规划法》的规定，下列关于建设项目选址规划管理的意义表述中不符合规定的是()

当事人对有关人民政府处理的土地所有权和使用权决定不服的，可以自接到处理决定通知之日起()内向人民法院起诉。

城乡规划的实施，直接关系着城乡规划能否依法实施，责任重大；因此，进行城乡规划实施管理工作，必须坚持的基本原则包括()

不属于乙级城市规划编制单位资质标准的是()。

在平整的平原地区编制竖向规划应着重处理下列的()问题。

某酒店有一年轻的高级服务员，业务棒，态度好，常常被客人称赞。最近，酒店经理准备提拔他为副经理，对此大家议论纷纷。你认为哪种说法比较贴切()

以下各项哪一项不属于桡神经损伤的临床表现：

牛皮癣肝经化火证常用下列何方治疗（　　）。

患儿，女，8个月，母乳喂养，加辅食，近2月来，面色蜡黄，表情呆滞，舌面光滑，有轻微震颤，查体可见肝于肋下4cm，血常规检查示Hb：90g／L，RBC：2×1012／L，血清维生素B12降低。考虑该患儿可能为()

我国专家把计算机网络定义为()。

当分项工程质量检验不合格时，对其处理包括()。

在会计职业活动中，如果发生道德冲突时要坚持原则，把()利益放在第一位。

函数的零点个数为()。

为方便用户使用操作系统，通常操作系统为用户提供命令接口、程序接口和()。

设备监理综合实务与案例分析

注册设备监理师

根据《城乡规划法》的规定，下列关于编制城乡规划的主要依据的说法中，不正确的是()

行政机构的含义不包括()。

法律规范由三个要素构成，即()。

建设用地使用权人是否有权对土地进行抵押()。

城市规划行政主管部门依照职权对管辖范围内的建设用地和建设活动组织检查是()。

根据《城乡规划法》的规定，下列关于建设项目选址规划管理的意义表述中不符合规定的是()

当事人对有关人民政府处理的土地所有权和使用权决定不服的，可以自接到处理决定通知之日起()内向人民法院起诉。

城乡规划的实施，直接关系着城乡规划能否依法实施，责任重大；因此，进行城乡规划实施管理工作，必须坚持的基本原则包括()

不属于乙级城市规划编制单位资质标准的是()。

在平整的平原地区编制竖向规划应着重处理下列的()问题。

某酒店有一年轻的高级服务员，业务棒，态度好，常常被客人称赞。最近，酒店经理准备提拔他为副经理，对此大家议论纷纷。你认为哪种说法比较贴切()

以下各项哪一项不属于桡神经损伤的临床表现：

牛皮癣肝经化火证常用下列何方治疗（ ）。

患儿，女，8个月，母乳喂养，加辅食，近2月来，面色蜡黄，表情呆滞，舌面光滑，有轻微震颤，查体可见肝于肋下4cm，血常规检查示Hb：90g／L，RBC：2×1012／L，血清维生素B12降低。考虑该患儿可能为()

我国专家把计算机网络定义为()。

当分项工程质量检验不合格时，对其处理包括()。

在会计职业活动中，如果发生道德冲突时要坚持原则，把()利益放在第一位。

函数的零点个数为()。

为方便用户使用操作系统，通常操作系统为用户提供命令接口、程序接口和()。

牛皮癣肝经化火证常用下列何方治疗（　　）。