工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有 ( )

admin2014-05-10 59

问题工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有 ( )

选项 A、划清施工进度拖延的责任
B、被延误的工作处于施工进度计划关键线路上
C、被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上
D、工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力
E、工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期

答案A,B,D

解析对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意：①划清施工进度拖延的责任。②被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。但有时也应注意，既要看被延误的工作是否在批准进度计划的关键路线上，又要详细分析这一延误对后续工作的可能影响。因为若对非关键路线工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，也会导致进度计划中非关键路线转化为关键路线，其滞后将导致总工期的拖延。此时，应充分考虑该工作的自由时间，给予相应的工期顺延，并要求承包人修改施工进度计划。③无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PoZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有 ( )

建设工程合同管理

一级监理工程师

工程项目质量的内涵包括()。

下列有关平行作业法特点的表述中，正确的是()。

下列关于公路机电工程分项工程抽样检查频率说法，正确的有()。

在合同段中，具有独立施工条件和结构功能的工程为()。

开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价()之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。

经济效果评价指标体系中，()是指投资方案建成达到设计生产能力后，一个正常生产年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。

根据《民法典》合同编，导致合同无效的情形包括()。

承包人收到监理人按合同约定提供的图纸和文件，经检查认为其中存在合同条款约定可导致变更的情形时，承包人可监理人提交()。

根据《招标投标法》，下列关于评标要求的说法，正确的有()。

FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有(　　)。

患者，男，45岁。因肝硬化、门静脉高压症收治入院，在等待手术治疗期间，发生胃底—食管曲张静脉破裂出血。处理措施不正确的是

焊接罐壁环向的搭接焊缝时,为减少收缩变形和应力,正确的焊接顺序是()。

下列各项中，应当进行会计核算的有()。

根据企业破产法律制度的规定，第一次债权人会议由人民法院召集，以后的债权人会议的召开，应当符合法律规定。下列各项中，应当召开债权人会议的是()。

【2017四川】以下选项不属于经验主义课程论观点的是()。

马克思主义哲学与各门具体学科的关系是()。

据以印制正式文件的标准稿称为()。

以下叙述中正确的是

CollegesandUniversities,institutionsofhighereducationthatofferprogramsbeyondthehighschoollevel.Collegesanduniv

工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有 ( )

建设工程合同管理

一级监理工程师

工程项目质量的内涵包括()。

下列有关平行作业法特点的表述中，正确的是()。

下列关于公路机电工程分项工程抽样检查频率说法，正确的有()。

在合同段中，具有独立施工条件和结构功能的工程为()。

开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价()之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。

经济效果评价指标体系中，()是指投资方案建成达到设计生产能力后，一个正常生产年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。

根据《民法典》合同编，导致合同无效的情形包括()。

承包人收到监理人按合同约定提供的图纸和文件，经检查认为其中存在合同条款约定可导致变更的情形时，承包人可监理人提交()。

根据《招标投标法》，下列关于评标要求的说法，正确的有()。

FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。

患者，男，45岁。因肝硬化、门静脉高压症收治入院，在等待手术治疗期间，发生胃底—食管曲张静脉破裂出血。处理措施不正确的是

焊接罐壁环向的搭接焊缝时,为减少收缩变形和应力,正确的焊接顺序是()。

下列各项中，应当进行会计核算的有()。

根据企业破产法律制度的规定，第一次债权人会议由人民法院召集，以后的债权人会议的召开，应当符合法律规定。下列各项中，应当召开债权人会议的是()。

【2017四川】以下选项不属于经验主义课程论观点的是()。

马克思主义哲学与各门具体学科的关系是()。

据以印制正式文件的标准稿称为()。

以下叙述中正确的是

CollegesandUniversities,institutionsofhighereducationthatofferprogramsbeyondthehighschoollevel.Collegesanduniv

FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有(　　)。