首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订了一项设备安装合同。在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计
某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订了一项设备安装合同。在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计
admin
2014-07-11
66
问题
某承包商(乙方)于某年8月6日与某业主(甲方)签订了一项设备安装合同。在合同中规定,甲方于8月14日提供施工现场。工程开工日期为8月16日,双方商定与计划工期相比工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划如图1,并在得到甲方代表的批准后,如期开工。
该工程开工后,在实际施工过程中发生了如下事件:
事件1:因部分原有设施搬迁拖延,甲方于8月17日才提供全部场地,影响了工作A、B的正常作业时间,使这两项工作的作业时间均延长了2天,并使这两项工作分别窝工6和8个工日;工作C未受到影响。
事件2:乙方与租赁商原约定工作D使用的某种机械应于8月27日进场,但因运输问题推迟到8月 29日才进场,造成工作D实际作业时间增加1天,多用人工7个工日。
事件3:在工作E施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工14个工日,其他费用增加1.5万元。
事件4:在工作F施工时,因甲方供应的材料出现质量缺陷,乙方返工增加用工6个工日,其他费用 1000元,并影响H工序作业时间延长1天,窝工4个工日。
问题
根据施工网络进度计划确定计划工期、关键线路和A、B、C、D、E、F、H工作的总时差。
选项
答案
经图4计算结果可以确定计划工期为48天。A工序TF=0,B工序TF=3,C工序TF=4,D工序TF=6,E工序TF=10,F工序TF=0,H工序TF=0。 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QKsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购;合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计算;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和集料
某大型防洪工程由政府投资兴建。项目法人委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司依据有关规定确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标
某堤防工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估箅工程量为5300m3,单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下:(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第一个月起,从承包商的
某省重点水利工程项目计划于2009年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。于2009年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工企业发出投标邀请书。该五家施工企业均接受了邀请,并于规定时间2
【背景资料】某大型水库枢纽工程,由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成,工程在实施过程中发生了如下事件:事件一:根据合同约定,本工程的所有原材料由承包人负责提供,在施工过程中,承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。
背景材料:陈村拦河闸设计过闸流量2000m3/s,河道两岸堤防级别为1级,在拦河闸工程建设中发生如下事件: 事件1:招标人对主体工程施工标进行公开招标,招标人拟定的招标公告中有如下内容: 1、投标人须具备提防工程专业承包一级资质,信誉佳,财务状况良
19.根据《水法》,在河道管理范围内铺设跨河管道、电缆属于()。
事故处理需要进行设计变更的,需由()提出设计变更方案。
《工业金属管道工程施工及验收规范》对钢制管道安装工艺的基本规定中,规定穿楼板套管应高出楼面()。
随机试题
汉文化里很多事物因为谐音而被人们赋予了美好寓意。例如,“鸡”与“吉”谐音,寓意“吉祥”;“鱼”与“余”谐音,寓意“富富有余”。这表明()。
当归补血汤中的君药是补中益气汤中的君药是
A、恒速阶段B、加速阶段C、降速阶段D、停滞阶段E、变速阶段物料中湿含量小于临界湿含量时的干燥过程属于()
某国道工程建设需要征地240亩。甲市某县政府为加快土地征收和房屋拆迁力度,特成立了国道工程建设征地拆迁指挥部(简称拆迁指挥部),由县长任总指挥,县委副书记、县人大常委会副主任担任副总指挥,县人民法院院长和县人民检察院检察长以及县政府各职能部门负责人担任指挥
对欠缴税款且怠于行使到期债权的纳税人,税务机关依法行使代位权后,可以免除欠缴税款的纳税人尚未履行的纳税义务和应承担的法律责任。( )
谋求控股权的投资者所获取的现金流量的现值,一般都会大于少数股权投资者所获取的现金流量的现值。()
陕西省与周边()个省(市、区)市接壤。
到了内化阶段,稳定的态度和品德即形成了。
单侧颞下颌关节强直的患者可出现()。
隔离是操作系统安全保障的措施之一。下列哪一项不属于安全隔离措施?()
最新回复
(
0
)