FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(　　)。

admin2009-07-25 44

问题 FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(　　)。

选项 A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、非承包人原因检验导致施工的延误
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失

答案A,C

解析 P184 FIDIC《施工合同条件》中，按照引起承包商损失事件原因不同，对承包商索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别做出了相应的规定。其中选项A的“延误移交施工现场”可同时索赔工期、费用和利润；选项B的“不可预见的外界条件”可同时索赔工期与费用；选项C的“非承包人原因检验导致施工的延误”可同时索赔工期、费用和利润；选项D的“业主提前占用工程”可索赔费用与利润，但不能索赔工期；选项E的“不可抗力事件造成的损失”可同时索赔工期与费用，但不能索赔利润。故答案为AC。(详细各条款参见教材P184表)

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QWa5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(　　)。

建设工程合同管理

一级监理工程师

在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()。

某贷款项目，银行贷款年利率为8%时，财务净现值为33.82万元；银行贷款年利率为10%时，财务净现值为一16.64万元，当银行贷款年利率为(　　)时，企业财务净现值恰好为零。

我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。

可以使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一的是工程建设的(　　)阶段。

我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目费用有(　　)。

某招标工程按《建设工程工程量清单汁价规范》(GB50500-2003)编制工程量清单，其中分部分项工程量清单的项目编码10～12位应()。

监理工程师对施工方案质量控制时，应遵循的原则有(　　)。

施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有()。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(　　)鉴定部门鉴定。

以下运算实现在链队上的出队列，请在______处用适当的语句予以填充。intOutQueue(QueptrTplq,DataTypex){LqueueTp*s;if(1q—＞front==lq—＞rear)

不符合原发性肝癌的是

饮大量清水后尿量增多的最主要原因是

医院开设戒烟门诊，提供行为咨询和药物帮助吸烟者戒烟，这属于

某分项工程实物工程量为1000m3，该分项工程产量定额为10m3/工日，计划每天安排2班，每班10人完成该分项工程，则其持续时间为(　　)天。

报检单位：指向检验检疫机构申报检验、检疫、鉴定业务的单位。(　　)

国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循(　　)的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

人们因胃酸分泌过多所食用的“抗酸剂”主要成分可能是：

简述教育的构成要素及其相互关系。

FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()。

某贷款项目，银行贷款年利率为8%时，财务净现值为33.82万元；银行贷款年利率为10%时，财务净现值为一16.64万元，当银行贷款年利率为( )时，企业财务净现值恰好为零。

我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。

可以使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一的是工程建设的( )阶段。

我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目费用有( )。

某招标工程按《建设工程工程量清单汁价规范》(GB50500-2003)编制工程量清单，其中分部分项工程量清单的项目编码10～12位应()。

监理工程师对施工方案质量控制时，应遵循的原则有( )。

施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有()。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。

以下运算实现在链队上的出队列，请在______处用适当的语句予以填充。intOutQueue(QueptrTp*lq,DataType*x){LqueueTp*s;if(1q—＞front==lq—＞rear)

不符合原发性肝癌的是

饮大量清水后尿量增多的最主要原因是

医院开设戒烟门诊，提供行为咨询和药物帮助吸烟者戒烟，这属于

某分项工程实物工程量为1000m3，该分项工程产量定额为10m3/工日，计划每天安排2班，每班10人完成该分项工程，则其持续时间为( )天。

报检单位：指向检验检疫机构申报检验、检疫、鉴定业务的单位。( )

国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循( )的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

人们因胃酸分泌过多所食用的“抗酸剂”主要成分可能是：

简述教育的构成要素及其相互关系。

FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(　　)。

某贷款项目，银行贷款年利率为8%时，财务净现值为33.82万元；银行贷款年利率为10%时，财务净现值为一16.64万元，当银行贷款年利率为(　　)时，企业财务净现值恰好为零。

可以使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一的是工程建设的(　　)阶段。

我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目费用有(　　)。

监理工程师对施工方案质量控制时，应遵循的原则有(　　)。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(　　)鉴定部门鉴定。

以下运算实现在链队上的出队列，请在______处用适当的语句予以填充。intOutQueue(QueptrTplq,DataTypex){LqueueTp*s;if(1q—＞front==lq—＞rear)

某分项工程实物工程量为1000m3，该分项工程产量定额为10m3/工日，计划每天安排2班，每班10人完成该分项工程，则其持续时间为(　　)天。

报检单位：指向检验检疫机构申报检验、检疫、鉴定业务的单位。(　　)

国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循(　　)的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。