首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均为土石坝。施工单位与项目法人签订了施工合同。 施工单位项目部根据合同工期编制的施工进度计划(单位:d)如图1-1所示,监理单位已经审核批准。 合同约定:如工程工期提前
背景资料: 某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均为土石坝。施工单位与项目法人签订了施工合同。 施工单位项目部根据合同工期编制的施工进度计划(单位:d)如图1-1所示,监理单位已经审核批准。 合同约定:如工程工期提前
admin
2022-12-14
49
问题
背景资料:
某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均为土石坝。施工单位与项目法人签订了施工合同。
施工单位项目部根据合同工期编制的施工进度计划(单位:d)如图1-1所示,监理单位已经审核批准。
合同约定:如工程工期提前,奖励标准为10000元/d;如工程工期延误,支付违约金标准为10000元/d。
工程开工后发生如下事件:
事件一:由于移民搬迁问题,C工作时断时续,在第75d末全部完成,由此增加费用30000元。
事件二:由于项目法人提供的勘探资料有误,导致A1工作停工3d,其工作在第23d末全部完成,机械闲置、人员窝工费用标准为15000 K/d。
事件三:A4工作从开工后第80d末开始,因施工过程中出现质量缺陷需处理,A4工作的实际持续时间为20d,工程费用增加10000元。
问题:
指出事件一、事件二、事件三的责任方,并分别分析其对工期的影响。
选项
答案
(1)事件一的责任方为项目法人。C工作为非关键工作,总时差为35d,延期25d,未超过总时差,不影响工期。 (2)事件二的责任方为项目法人。A1为关键工作,延误3d(23d-20d),影响工期3d。 (3)事件三的责任方为施工单位,A4工作实际完成时间第100d末(80d+20d),不影响工期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QmJD777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某顾客持医院处方到药品零售企业购买处方药。药品零售企业工作人员对处方进行审核发现,处方所开药品已经售完,处方未注明用法用量。药品零售企业有同类药品,药品适应症与治疗目标相符,价格相对便宜。根据《处方管理办法》,对背景材料中处方未注明用法用量的情形,定性
某顾客持医院处方到药品零售企业购买处方药。药品零售企业工作人员对处方进行审核发现,处方所开药品已经售完,处方未注明用法用量。药品零售企业有同类药品,药品适应症与治疗目标相符,价格相对便宜。根据《处方管理办法》,关于该药品零售企业能否直接替换同类药品的说
某省中医院(三级甲等)根据《中华人民共和国中医药法》,可以炮制中药饮片、配制医疗机构中药制剂。该中医院已经达到了《医院中药饮片管理规范》以及医疗机构制剂管理规范的要求,并且其提供的中医、中药方面的服务已经进入了基本医疗保险目录。根据上述信息,该医院炮制
A.招标采购B.谈判采购C.直接挂网采购D.议价采购根据上一年度药品采购总金额中各类药品的品规采购金额百分比排序,将占比排序累计不低于80%,且有3家及以上企业生产的基本药物和非专利药品进行
A.按古代经典名方目录管理的中药复方制剂B.按古代经典名方目录管理的古代经典名方中药复方制剂C.基于古代经典名方加减化裁的中药复方制剂D.按中国上市药品目录管理的中西药复方制剂根据古代经典名方中药复方制剂说明书撰写指导原则,功能主治的理论依据的撰写要
根据《药品管理法》及其他相关规定,医疗机构因临床急需进口少量药品的,行政许可程序不包括
地方性甲状腺肿的最常见原因是()。
水利水电工程施工各专业承包资质等级分为()级。
随机试题
能使心肌收缩能力增强的因素有
A.放射性核素肝胆动态显像B.肝血流灌注及肝血池显像C.99mTc-RBC消化道出血显像D.异位胃黏膜显像E.99mTc胶体作消化道出血显像诊断Barrett食管应该采用哪种核医学检查
法院在公诉案件庭前审查阶段遇到哪种情形可以退回检察院?
根据我国《安全生产法》的规定,有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人在接到重大生产安全事故报告后,应当立即()。
建筑材料采购合同中,交货日期的确定可以采用的方式有()。
在国际交换中,任何一种商品都具有国内价值和国际价值双重性。()
知识的巩固主要是通过哪些记忆环节来实现的?()
A市某娱乐公司即将邀请众多歌手举办一场演唱会,为保证演唱会的安全举行,市公安局领导安排你负责此项工作,要求组织一些人员认真筹备,务必做好落实。A市歌舞剧院音乐厅为此次活动的场所,作为场所管理者,歌舞剧院相关领导对安全责任认识不清,请你帮忙区分,下列选项
①18世纪,茶逐渐成为全民饮品,伦敦工人大约花费家庭总收入的5%来购买茶叶②到1800年,公司每年在茶上投资400万英镑③中英早期贸易基本上是奢侈品与中草药④东印度公司不再进口那些只有富人才消费得起的中国商品,转而销售这种人人都负担得起的商品⑤与中
WhenYouMayUsetheServiceIfyoucreateanaccounttousetheservice,youmaystartusingtheserviceassoonasyouhavefi
最新回复
(
0
)